建房糾紛調解協議書

『壹』 四鄰協議書出自哪部法律 左鄰的單位建房不經我家同意就惡意侵犯我家應有權利建房，我應該怎麼做

《物權法》第七章 相鄰關系
第八十九條 建造建築物，不得違反國家有關工程建設標准，妨礙相鄰建築物的通風、採光和日照。
根據《治安管理處罰法》第九條規定， 對於因民間糾紛引起的打架斗毆或者損毀他人財物等違反治安管理行為，情節較輕的，公安機關可以調解處理。經公安機關調解，當事人達成協議的，不予處罰。經調解未達成協議或者達成協議後不履行的，公安機關應當依照本法的規定對違反治安管理行為人給予處罰，並告知當事人可以就民事爭議依法向人民法院提起民事訴訟。
所以，對方不履行調解協議，你可以要求公安機關做出行政處罰，然後去法院提起民事訴訟要求侵害人對給你父親造成的人身損害進行賠償。

『貳』 建房協議書範本

建房協議

甲方:xxxx

乙方:

為搞好建築起見,經甲乙雙方充分協商,商定如下:

一. 在施工中,甲方必須提供乙方煙,酒,中飯及菜水等供給。

二. 乙方施工如需材料，必須提前一天通知甲方。甲方必須密切配合，確保施工進度。

三. 乙方必須嚴格執行安全操作規程。確保萬無一失。如發生事故有乙方負責，與甲方無涉。

四. 在施工期間，甲乙雙方必須互相配合，按甲乙雙方面議執行。

五. 殼子板總工資 元。待工程結束一次性付清。

六. 本協議兩份，甲乙各執一份自簽字之日起生效。

協議人甲方：

乙方：

年 月 日

建房協議
甲方：
乙方：
1． 甲方委託乙方在公園南門基建A樓1單元14室的屋頂上加蓋平房兩間。經協商，乙方包工包料每平方造價410元（不包括水，電）房屋面積按實際測量計算。
2． 乙方在施工過程中要以「安全第一」為原則，時時刻刻注意安全問題，不安全，不施工。在施工過程中如發生任何安全問題甲方不承擔任何責任。（本條是此協議的重點，應謹慎閱讀，簽字後生效。）
3． 乙方在施工過程中不得偷工減料，以次充好，使用的建築材料應合格可靠，能保證安全住房的需要。
4． 乙方施工的項目包括：現有屋面（包括原放置水箱的混凝土梁，原保溫層）的清理，在原女兒牆上開一門留上下樓用，18牆體及內外粉刷，混凝土屋面及梁的澆注與防水。室內頂和地面的粉刷等（包括塑鋼窗和木門的安裝）。房屋的高度不低於2.9M-3.0M。在交付使用前應將垃圾全部清理出樓面運走。
5． 乙方在施工過程中如發生因甲方的原因不能施工（如城管，左右門鄰等）由甲方負責並解決。
6． 在簽訂本協議後由甲方付給乙方 元作為前期施工費乙方出具收條並開始安排施工，並在天氣合適的情況下應連續施工，不得拖延。房屋撐沿部分按半價計算，房屋粉刷前測量面積，以此為據付給乙方總房價60%費用，乙方出具收條，在房屋完工，驗收後，甲方付給乙方總房價95%費用，乙方出具收條，剩餘5%的費用在甲方使用房屋6個月後沒有質量問題由甲方一次付清。
7． 如發生其他問題雙方協商解決，本協議一式兩份簽字後生效。

甲方：
本協議本人已仔細閱讀 簽字人：
乙方：

甲方： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

電話：＿＿＿＿＿＿ 傳真：＿＿＿＿＿

授權代表：＿＿＿＿ 職務： ＿＿＿＿＿

乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

地址： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

電話：＿＿＿＿＿＿ 傳真：＿＿＿＿＿

授權代表：＿＿＿＿ 職務： ＿＿＿＿＿

第一條 前 言
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》和其 他有關法律、法規的規定，基於：
1.甲方已於＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日依法以招標（或拍賣、行政劃撥）方 式取得位於＿＿＿、編號為＿＿＿的地塊的土地使用權，該地塊的規劃用途為 ______、容積率為＿＿＿、計劃建築面積為＿＿＿平方米、土地使用權年限自＿ ＿＿年＿＿＿月＿＿＿日至＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日止、土地使用權證（或用 地紅線圖）編號為＿＿＿＿ ；
2．乙方是經主管部門批准獲得房地產開發企業資質的具有獨立法人資格的房 地產開發企業；
甲乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，簽訂本合作建房合同。
第二條 合作建房
甲方同意提供依現狀上述第一條所指的地塊的土地使用權，乙方同意按本合同第三條的約定提供建房資金，雙方合作開發建成_____棟_____層的辦公（或 商住、住宅）樓，並按本合同第六條的約定進行產權分成。
第三條 建房資金
建房資金預計為人民幣__________元，全部由乙方提供，實際建築成本高於 或低於該預計數額的部分由乙方承擔和享有。
建房資金指本合同生效後至房屋經驗收合格且甲方取得房地產證時止所需的 一切成本、費用。該建房資金不包括甲方因招標、拍賣方式取得土地使用權而應 繳的土地使用費或因劃撥方式取得土地使用權而應補繳的地價款。
第四條 報批手續
除按規定應由雙方共同辦理的報批手續外，包括本合同在內的所有報批手續 均由乙方負責辦理，但甲方有義務協助乙方辦理報批手續，包括毫不遲延地提供 甲方持有的所需材料。
第五條 設計、建築
工程設計和建築的招標、施工監督由甲方負責，但按本合同第 條約定產權應分給甲方部分的設計圖紙須經甲方書面認可後方可報批並實施。
工程設計的招標工作應在本合同生效後第____天內完成，整個建築工程應在 本合同生效後第 天內開工，並在第 個月內完成竣工驗收工作。
第六條 產權分成
全部建築的產權由甲、乙雙方按下列方式或比例分成：甲方擁有____棟____ 層房屋的產權，乙方擁有____棟____房屋的產權。
乙方應在工程竣工驗收合格後_____日內辦理完甲方應分得產權部分房屋的 房地產證。
第七條 違約責任
1．如乙方未能按本合同第五條第二款的約定時間完成工程設計的招標工作、 或在本合同生效後第____天內開工、或在第____個月內完成竣工驗收工作，甲 方有權解除合同，並有權要求乙方賠償損失。
2．除因甲方的原因造成延誤外，如乙方未能按第六條第二款約定的時間辦好房地產證，乙方應按主管部門發布的指導租金價格向甲方支付違約金。
3．如因甲方的原因造成報批手續或工程的延誤，當拖延時間在____個月以 內時，乙方有權要求甲方應按主管部門發布的指導租金價格向乙方支付違約金； 當拖延時間超過三個月以上時，乙方有權解除合同，並有權要求甲方賠償損失。
第八條 爭議解決
凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，雙方應友好協商，協商不成， 應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會深圳分會，按照申請仲裁時該會實施的仲裁 規則進行仲裁，仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。
第九條 合同生效
本合同自政府主管部門批准後生效。
甲方：_______________________ 乙方：_______________________

授權代表（簽字）：____________ 授權代表（簽字）：____________

日期：______________________________________________

地點：______________________________________________

全部建築的產權由甲、乙雙方按下列方式或比例分成：甲方擁有____棟____ 層房屋的產權，乙方擁有____棟____房屋的產權。

乙方應在工程竣工驗收合格後_____日內辦理完甲方應分得產權部分房屋的 房地產證。

第七條 違約責任

1.如乙方未能按本合同第五條第二款的約定時間完成工程設計的招標工作、 或在本合同生效後第____天內開工、或在第____個月內完成竣工驗收工作，甲 方有權解除合同，並有權要求乙方賠償損失。

2.除因甲方的原因造成延誤外，如乙方未能按第六條第二款約定的時間辦好房地產證，乙方應按主管部門發布的指導租金價格向甲方支付違約金。

3.如因甲方的原因造成報批手續或工程的延誤，當拖延時間在____個月以 內時，乙方有權要求甲方應按主管部門發布的指導租金價格向乙方支付違約金; 當拖延時間超過三個月以上時，乙方有權解除合同，並有權要求甲方賠償損失。

第八條 爭議解決

凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，雙方應友好協商，協商不成， 應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會深圳分會，按照申請仲裁時該會實施的仲裁 規則進行仲裁，仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。

第九條 合同生效

本合同自政府主管部門批准後生效。

甲方：_______________________ 乙方：_______________________

授權代表(簽字)：____________ 授權代表(簽字)：____________

日期：______________________________________________

地點：______________________________________________

『叄』 村裡開具的調解協議書有法律效益嗎

村裡開具的調解協議書是具有法律效力的，但其較民事調解書的效力要低得很多。
一般的調解協議書是雙方當事人的經過協商，自願處分其實體權利和訴訟權利的一種文書形式。民事調解書是指人民法院審理民事案件的過程中，根據自願和合法的原則，在查清事實、分清是非的基礎上，通過調解促使當事人達成協議而製作的法律文書。
根據現行法律「發生法律效力的民事判決、裁定，以及刑事判決、裁定中的財產部分，由第一審人民法院執行」的規定，人民法院的《民事調解書》和《民事判決書》具有同等的法律效力，且生效的民事調解書是具有執行效力的。你所說的「村裡開具的調解協議書」盡管有村集體組織的參與，但其效力是不具有強制執行力的，只具有合同的效力。如果對方不履行「村裡開具的調解協議書」，你可以向法院提起訴訟。

『肆』 鄰居家建房可能影響我家房子，要求對方寫協議書，應該怎麼寫

協 議 書
甲方.xxx
乙方.xxx
甲方因改善住房需要擬在xx市xx區xx街道xx號建房壹間套.為了和諧的相鄰內關系依據物權法經與乙方友好協商.達成如下
一.甲方保證在建規劃的房屋建築.應充分考慮乙方相鄰權的保障權利
二.甲方在施工期內原有的道路.排水通道.保持通暢.降低噪音的妨礙
三.甲方在建房挖溝時與乙方不動產保持一定距離.以免影響乙方房基
四.甲方不將屋檐水或流水瀉入乙方的土地和房屋.不影響乙方通風採光
五.甲方在施工期間所搭腳架時請求乙方給予便利.如遇損壞予以補償
本協議容一式貳份.雙方各執壹份.雙方簽字生效
如遇糾紛可通過當地仲裁機構仲裁或調解
甲方代表簽字 乙方代表簽字 x年x月x目

『伍』 鄰里建房損壞協議書怎麼寫

協 議 書
甲方.xxx
乙方抄.xxx
甲方因改善住房需要擬在xx市xx區xx街道xx號建房壹間套.為了和諧的相鄰關系依據物權法經與乙方友好協商.達成如下
一.甲方保證在建規劃的房屋建築.應充分考慮乙方相鄰權的保障權利
二.甲方在施工期內原有的道路.排水通道.保持通暢.降低噪音的妨礙
三.甲方在建房挖溝時與乙方不動產保持一定距離.以免影響乙方房基
四.甲方不將屋檐水或流水瀉入乙方的土地和房屋.不影響乙方通風採光
五.甲方在施工期間所搭腳架時請求乙方給予便利.如遇損壞予以補償
本協議一式貳份.雙方各執壹份.雙方簽字生效
如遇糾紛可通過當地仲裁機構仲裁或調解
甲方代表簽字 乙方代表簽字 x年x月x目

『陸』 農村的蓋房協議怎樣寫

以下是浙江省低層農村住房建設施工合同(示範文本)，供參考。

發包人：

居民身份證號碼： 聯系電話：

通訊地址：

承包人：

(承包人為建築施工企業的填寫以下內容)

通訊地址：

郵政編碼： 聯系電話：

統一社會信用代碼： 企業資質證書號：

法定代表人： 聯系電話：

委託代理人： 聯系電話：

(承包人為農村建築工匠的填寫以下內容)

居民身份證號碼： 聯系電話：

通訊地址：

根據《中華人民共和國合同法》《浙江省農村住房建設管理辦法》以及其他有關法律規定，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就低層農村住房建設(以下簡稱建房)施工有關事項協商一致，共同達成如下協議：

一、建房概況

1.建房地點：

2.建房規模： 層，總建築面積 ㎡;結構形式(在□中以劃√方式選定，只能選擇一項)：□框架結構;□磚混結構;□木結構;□其他___________________________。

3.宅基地用地批准文件文號： ;鄉村建設規劃許可證(建設工程規劃許可證)證號： 。

二、承包內容和方式

1.承包人按照發包人提供的設計圖紙，承擔以下內容的施工(在□中以劃√方式選定，可以選擇多項)：□地基基礎;□主體結構;□電氣管線;□給排水管道;□化糞池工程;□其他 。

2.承包方式(在□中以劃√方式選定，只能選擇一項)：□包工包料;□包清工;□部分承包;□其他 。建築材料、建築構( 配) 件和設備除附件預算清單中註明由發包人提供的外，均由承包人提供。

三、合同工期

計劃開工日期： 年 月 日;計劃竣工日期： 年 月 日。工期總日歷天數： 天。

四、價款支付和費用承擔

1.總價款：人民幣(大寫) ( 元)，價款構成詳見附件預算清單。經雙方協商一致變更施工內容的，變更部分的費用按實增減。

2.發包人按照以下約定向承包人支付合同價款(在□中以劃√方式選定，只能選擇一項)：

□按施工進度支付：

(1)開工時支付預付款人民幣(大寫) ( 元);

(2)地基基礎驗收合格之日起 日內支付進度款人民幣(大寫) ( 元);

(3)地上一層驗收合格之日起 日內支付進度款人民幣(大寫) ( 元);

(4)地上二層驗收合格之日起 日內支付進度款人民幣(大寫) ( 元);

(5)地上三層驗收合格之日起 日內支付進度款人民幣(大寫) ( 元);

(6)竣工結算完成後 日內付清剩餘價款人民幣(大寫) ( 元)。

□其他付款方式：

3.承包人承擔其僱傭的施工人員的勞動報酬，以及因施工活動導致的施工人員或者其他人員的人身、財產損失，但是，因發包人原因導致或者加重的損失，由發包人承擔。

五、施工要求

1.發包人應當在開工 日前向承包人提供設計圖紙，並保證建房地點通電、通水、通路，場地具備施工條件，與周邊鄰居不存在影響施工的糾紛。

2.發包人和承包人提供的建築材料、建築構( 配) 件和設備均應當符合國家和省規定標准，除就地取材的竹、木等材料外，應當有生產合格證。發包人不得要求承包人使用不合格的建築材料、建築構( 配)件和設備。

3.承包人應當按照設計圖紙、施工技術標准和操作規程施工，採取安全施工措施，及時發現和消除施工、消防等安全隱患。承包人應當接受發包人、設計單位或者人員、行政機關及其委託的專業機構依法實施的監督檢查，對檢查中發現的質量、安全隱患及時整改。

4.承包人完成隱蔽工程施工後，應當提前 日通知發包人驗收。發包人不能按時驗收的，應當在驗收前向承包人提出延期要求。發包人未按時進行驗收，也未通知承包人延期的，承包人有權自行驗收，驗收結果視為發包人認可。隱蔽工程未經驗收合格的，不得進入下一道工序施工。

5.承包人完成全部施工內容，並備齊施工檔案資料後，可以通知發包人進行竣工驗收。發包人應當自收到通知之日起 日內組織承包人和設計、監理等單位或者人員進行竣工驗收。驗收合格的，發包人應當在 日內向承包人簽發接受交付的憑證。驗收不合格的，承包人應當返工、修復或採取其他補救措施，由此增加的費用和(或)延誤的工期由承包人承擔。承包人在完成返工、修復或採取其他補救措施後，應當通知發包人，按本項約定的程序重新進行竣工驗收。建房未經驗收或驗收不合格的，發包人不得使用。

6.承包人對建房承擔質量保修責任，保修期為：地基基礎和主體結構 年，屋面防水、有防水要求的衛生間、房間和外牆面防滲 年，電氣管線、給排水管道 年。保修期自竣工驗收合格之日起算;建房未經竣工驗收，發包人擅自使用的，保修期自其實際佔有之日起算。

7.建房經竣工驗收合格的，以承包人通知發包人進行竣工驗收之日為竣工日期;因發包人原因，自收到通知之日起 日內未完成竣工驗收的，以承包人通知發包人進行竣工驗收之日為竣工日期;建房未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以其實際佔有之日為竣工日期。

六、竣工結算

承包人應當自竣工驗收合格之日起 日內向發包人提供結算清單，發包人應當自收到結算清單之日起 日內完成審核，逾期未完成審核且未提出異議的，視為認可承包人提交的結算清單。承包人對發包人審核意見有異議的，應當自收到審核意見之日起 日內提出，逾期未提出異議的，視為認可審核意見。對於雙方認可的結算價款，發包人應當按照本合同第四條的約定支付給承包人;對於其中一方有異議的結算價款，按照本合同第八條約定的爭議解決方式處理。

七、違約責任

1.發包人具有下列情形之一的，承擔相應的違約責任：

(1)發包人未按合同約定期限和數額支付合同價款的，按日計算向承包人支付逾期應付款萬分之 的違約金，逾期超過 日的，承包人可以解除合同;

(2)發包人提供的建築材料、建築構( 配) 件和設備的規格、數量或質量不符合合同約定，導致承包人返工、修復或者給承包人造成其他損失的，承擔承包人相應損失;

(3)發包人違反合同約定造成停工的，按每日 元的標准向承包人支付違約金;

(4)發包人未能按照合同約定履行其他義務的，承擔因此造成的承包人實際損失。

2.承包人具有下列違約情形之一的，承擔相應的違約責任：

(1)承包人違反合同約定采購和使用不合格的建築材料、建築構( 配) 件和設備，給發包人造成損失的，承擔發包人相應損失;

(2)承包人施工質量不符合合同約定的，承擔發包人相應損失;

(3)承包人未按合同約定期限完成施工，造成工期延誤的，按每日 元的標准向發包人支付違約金，工期延誤超過 日的，發包人可以解除合同;

(4)承包人未按照合同約定履行保修義務或者其他義務的，承擔因此造成的發包人實際損失。

八、爭議解決

因合同及合同有關事項發生的爭議，雙方可以通過協商、調解解決，也可以按下列方式解決(在□中以劃√方式選定，只能選擇一項)：

□向仲裁委員會申請仲裁;

□向人民法院提起訴訟。

九、其他事項

1.附件預算清單是合同的組成部分。合同未盡事宜，雙方可以另行簽訂補充協議，補充協議是合同的組成部分。

2.本合同自雙方簽字或者蓋章之日起生效。

3.本合同一式 份，具有同等法律效力，發包人執 份，承包人執 份。

附件：預算清單

發包人(簽字或者蓋章)：

承包人(簽字或者蓋章)：

簽訂日期： 年 月 日

『柒』 和解協議書的法律效力是什麼

調解書和只記入筆錄的調解協議生效後，可以產生以下幾個方面的法律後果：

第一，結束訴訟程序。法院調解是人民法院的結案方式之一。調解協議生效，表明人民法院最終解決了雙方當事人的糾紛，民事訴訟程序也因此而終結，人民法院不得對該案繼續進行審理。

第二，確認當事人之間的權利義務關系。調解協議生效後，當事人之間的權利義務關系在調解協議中得到確認，民事爭議已得到解決，當事人不得對此法律關系再發生爭議。

第三，不得以同一訴訟標的、同一的事實和理由再行起訴。調解協議生效後，民事糾紛已依法解決，當事人不得以同一訴訟標的、同一事實和理由，向人民法院再次提起民事訴訟。但是，對於調解和好的離婚案件或者調解維持收養關系的案件，原告如果有新情況、新理由，在6個月屆滿後，還可以第二次起訴，請求法院審理解決。

(7)建房糾紛調解協議書擴展閱讀

調解協議生效的時間，因法院是否製作調解書而不同。

首先，關於調解書的生效時間。《民事訴訟法》第89條第3款規定：「調解書經雙方當事人簽收後，即具有法律效力。」

這一規定包括兩個方面的要求：

一是調解書必須送達雙方當事人簽收。據此，調解書應當直接送達當事人本人，不適用留置送達和公告送達的方式。

二是調解書必須經雙方當事人簽收後才能生效。如果一方或雙方當事人拒絕簽收的，應當視為調解不成立，調解書不發生法律效力。

參考資料來源：網路-調解協議書

『捌』 急求一份《建房合同協議書》

這問題最少200分！

『玖』 宅基地沒有簽協議書的。但是房屋是自己建的。這個有了糾紛怎麼維權

看你的意思，你是在別人的宅基地上建房？有了糾紛，自己協商、調解處理。協商調解不成的，向法院起訴。
問題是，宅基地應辦理建設用地使用權證，你如果沒有宅基證，對你是不利的。法院也不處理宅基地確權辦證的民事糾紛，只能按宅基地辦證的程序，按土地管理法等的規定處理。至於你建設的房屋，如果認定是違法建築的，可能面臨拆除。即使不拆除，出現你不能使用的情形，也只能給你相應的賠償或補償。