承包合同糾紛起訴狀

⑴ 拖欠工程款起訴狀怎麼寫，拖欠工程款起訴需要准備什麼

工程款糾紛起訴狀
原告xx建設集團有限公司(原系xx建築工程有限責任公司)，住浙江省泰順縣泰壽路9號。
法定代理人曾某某，系公司經理。
委託代理人陶小平，男，1959年4月18日生，漢族，出生於浙江省泰順縣，系原廣泰建築工程有限責任公司副經理,住泰順縣司前鎮回瀾南路9號。
委託代理人魏維榮，男，1967年7月26日生，漢族，出生於浙江省泰順縣，系原廣泰建築工程有限責任公司項目副經理,現住泰順縣羅陽鎮桃花園M幢603室。
被告景寧畲族自治縣某某學校,住址景寧鶴溪鎮城北開發區16號。
法定代理人周躍華，系某某學校負責人。
請求事項
1.要求被告向原告退回工程履約保證金壹佰萬元(￥1000000元);自2007年2月6日每日以應支付款0.5%計算違約金。
2.被告按月利率2%從2006年11月14日算支付至被告實際清償之日的利息;
3.由被告承擔本案的訴訟費用。
事實與理由
被告因興建景寧畲族自治縣某某學校的綜合樓，於2006年5月2日與原告就該綜合樓的興建簽訂了《建設工程施工合同》，並對工程承包范圍、合同工期、質量標准、合同價款等內容進行約定。後，原告依約定分二次向被告匯入工程履約保證金分別為人民幣貳拾萬元(￥200000元)、人民幣捌拾萬元(￥800000元)，合計壹佰萬元(￥1000000元)。之後，被告以某某綜合樓不具備開工條件，多次拒絕原告進場施工建設。為此，原告於2006年11月14日授權委託公司副經理陶小平、魏維榮二人前往被告處，進行協商約定，並簽署了一份《協議》。《協議》約定：被告於2007年2月6日、2007年3月20日分別退款柒拾萬元、叄拾萬元給原告;被告按月利率2%從2006年11月14日算支付至被告實際清償之日的利息;被告違約的，每日以應支付款5%計算違約金。至今，被告違反《協議》的約定，拒絕還款和支付利息。
綜上，原告認為被告違反了雙方所簽訂《建設工程施工合同》應履行的義務，並經雙方協商後重新簽訂《協議》，是雙方當事人真實意思表示，該《協議》合法有效。依照《民法通則》、《合同法》有關規定，被告依法應當承擔還款付息義務。為保護原告的合法民事權益.特依據《中華人民共和國民事訴訟法》第一百零八條的規定，向貴院提起訴訟，請依法判如訴請為盼!
此致
麗水市中級人民法院
具狀人：xx建設集團有限公司
二00七年七月四日

⑵ 工程承包合同願件丟失，使用當中發現好多違法行為現如何起訴，

准備以下抄材料：
1，起訴狀，弄清楚對方的基本登記信息（對方的名稱、地址、法定代表人、電話等），可以自己寫也可以找律師代寫；並按對方當事人人數復印副本；
2，准備證據，你的身份證原件及復印件一份、和對方發生糾紛的所有對你有利證據及復印件、及其他可能對你有幫助的證據及證人名單等
3，帶上訴訟費；到法院立案庭立案。
第一百零九條 起訴應當向人民法院遞交起訴狀，並按照被告人數提出副本。
書寫起訴狀確有困難的，可以口頭起訴，由人民法院記入筆錄，並告知對方當事人。
第一百一十條 起訴狀應當記明下列事項：
（一）當事人的姓名、性別、年齡、民族、職業、工作單位和住所，法人或者其他組織的名稱、住所和法定代表人或者主要負責人的姓名、職務；
（二）訴訟請求和所根據的事實與理由；
（三）證據和證據來源，證人姓名和住所。

⑶ 關於解除轉讓合同 的 民事起訴書的問題

民事起訴書
原告： ， ， ，XX年XX月XX日出生，地址XXXXXXXXXXXXXX，身份證號碼：XXXXXXXXXXXX。
系字型大小為「 」個體工商戶的經營者，經營場所：XXXXXXXXXXXX，注冊號：XXXXXXXXXXXX。
被告： ， ， ，XX年XX月XX日出生，地址XXXXXXXXXXXXXX，身份證號碼：XXXXXXXXXXXX。
案由：轉讓合同糾紛
訴訟請求：
1、判令解除原被告之間轉租合同
2、本案訴訟費由被告承擔
事實與理由：

此致


具狀人：
年 月 日

⑷ 工程事故賠償民事起訴狀

呵呵現金支付就不用了，給個滿意答案吧。起訴人(原審被告)：某證券經紀有限責任公司紹興證券營業部，住所地紹興市區某路某號。訴訟代表人：某某某，系主任。聯系電話：8xxxxxxx被起訴人(原審原告)：浙江某某建設集團有限公司，住所地紹興市區某路某號。法定代表人：某某某，系董事長。起訴人因建設工程施工合同糾紛一案，不服紹興市越城區人民法院(200x)越民一初字第xxx號民事判決，現提起上訴。上訴請求、事實與理由如下。上 訴 請 求依法撤銷原判，改判駁回被上訴人的訴訟請求。事 實 與 理 由一、原審判決認定事實不清，利息判決不符合事實.法律。原審判決認定(第六頁)上訴人與被上訴人2006年6月27日所簽的補充協議合法有效，但同時又認定該協議無效，系自相矛盾。上訴人認為，該補充協議雖未經有關部門備案，但根據最高院的司法解釋，付款時間的變更不屬於實質性內容的變更，應依法認定補充協議合法有效，且雙方實際付款情況均按照該補充協議履行，被上訴人從未提出過異議。二、原審判決適用法律錯誤，上訴人不應承擔被上訴人員工的勞動保險費。原審判決認為(第八頁)「因原告在總報價書中已明確表示勞動保險費不列入報價，且根據紹興市建管(1998)06號轉發〈關於規范建築施工企業勞動保險費用計取辦法的通知〉的規定，上述費用單獨立項，不納入建築市場競爭，故原告主張本案工程的勞動保險費199560元由被告承擔，符合法律，理應予以支持。」上訴人認為，根據招投標確定的承包總額11164842元、招投標文件規定，被上訴人投標不存在附加條件，且浙江省建設廳浙建建[1998]12號關於規范建築施工企業勞動保險費用計取辦法的通知，勞動保險費應列入工程承包總價，工程審計部門浙江萬邦會計師事務所在審計報告中也明確指出「本審核結果中未計勞動保險費，根據浙建建(1998)12號、紹市建管(1998)06號文，投標時應計入報價，合同總價中也應包含該項費用，結算中調整增加該項費用，本公司不予支持」。上訴人同時認為，紹市建管(1998)06號文不屬於法律法規，且勞動保險依法(如勞動法、勞動合同法等)是被上訴人應盡的義務，而非上訴人的義務，上述兩文件，也明確規定了勞動保險費應由施工單位依法繳納。退一步講，上述兩文件如與法律有沖突，應以法律為准。三、本案工程完工至今尚未超過五年保修期(08年4月到期)，根據合同及保修協議的約定，被上訴人有權扣留總工程款12329055元的3%即369871.65元，現一審判決全額付清工程款沒有事實和法律依據。綜上所述，上訴人認為，補充協議內容不屬實質性的變更應合法有效，且雙方在實際履行中也按此補充協議履行，上訴人未逾期支付工程款，勞動保險費不應有上訴人承擔，保修押金因保修期尚未到期而不應支付。據此，上訴人實際已經履行合同\補充協議義務，請二審法院明查並支持上訴人的上訴請求。此 致紹興市中級人民法院上訴人：某證券經紀有限責任公司紹興某證券營業部二OO八年一月三日註：某證券經紀有限責任公司一審敗訴後，委託本律師代理二審，本案經開庭審理，本代理人上訴請求獲二審法院支持，並已調解履行完畢。

⑸ 裝修合同糾紛起訴狀怎麼寫

起訴狀應抄當記明下襲列事項：
（一）原告的姓名、性別、年齡、民族、職業、工作單位、住所、聯系方式，法人或者其他 組織 的名稱、住所和法定代表人或者主要負責人的姓名、職務、聯系方式；
（二）被告的姓名、性別、工作單位、住所等信息，法人或者其他組織的名稱、住所等信息 ；
（三）訴訟請求和所根據的事實與理由；
（四）證據和證據來源，證人姓名和住所。

民事起訴狀
原告×××（單位寫明名稱、住所地、法定代表人或負責人姓名職務；自然人寫明姓名、性 別、 出生年月日、民族、職業、服務處所、住所地、居住地、公民身份號）。聯系電話×××
被告×××（寫法同上）

請求事項
1.判令被告×××；
2.本案訴訟費用由被告負擔。

事實與理由
×××（扼要寫明時間、地點、當事人、案情經過、結果、主張的理由及法律依據）

此致
×××人民法院

具狀人：×××
××××年××月××日

附：1.本狀副本×份；
2.書證××份；
3.證人姓名和住址。

⑹ 夜總會廚房承包承包合同糾紛起訴狀範本

一、請求事項：

1．履行經營承包合同；
2．賠償違約造成的經濟損失。

二、事實理由及證據：

1987年1月，雙方經過協商同意簽定一份經營承包合同，發包方為××省××公司
法人代表劉經理；承包人是公司職工靳××；承包期限規定從1987年1月至1990年
1月。根據合同第六條經營自主權規定：包括業務經營權，財務管理權，勞動工資獎金分配
權等。自合同生效後，月月有盈利，全體從業人員在獎金方面比過去得到了實惠。
但在本年10月，發包方以商店內有四名職工檢舉揭發承包人有經濟和違反政策等問題
，列舉了我四條罪狀，作出片面的處理決定，他們撕毀合同，解除我的承包人職務。對此，
我申訴到上級省主管公司，未能合理解決，特依法提起訴訟。
首先，我對發包方對我作出的所謂四項經濟問題和違反政策罪狀的實際情況作以說明，
供法庭查證參考，以便作出公正的裁判。
發包方處理的第一個問題是：「我用現金在商店套換轉帳支票給個體戶購買原料，給國
家造成稅收損失2601．05元」；

這一問題的實際情況是：我們承包合同第二條承包范圍中（5）公司提供流動資金人民
幣叄萬元（其中包括庫存貨物）。以此微薄地資金是不可能開展扭虧為盈的承包局面的，況
且庫存貨物只有賣出後才能變成流動資金，如果減去貨物價值，資金更少了。因此，我憑個
人往來，從針織品個體戶魯××處借現金七萬元，兩個月後全部還清。我借入現金存入銀行
，有帳可據，但從銀行再提出七萬元現金還債是不可能的，因而只能用支票去還債。這有什
律師365

么不對？我因公借款，以支票還債，這對稅收有何損害？如有稅務問題，為什麼稅務機關一
直沒來查處？因此，發包方說我以現金套換支票，這是得了便宜還罵人的不義之說，我不能
接受。

第二個問題是：「代銷商品不入庫、不走帳，商品售出撕毀小票。進銷差款不入帳，並
隨意支出，違反了國家財經管理制度，影響了承包人、商店、及公司的利益。」
這個問題是帶有歷史性的，實際是：掌管這一代銷業務的負責人是上任就負責此項工作
的副經理王××。此人是前一任的副經理，我承包後原職不變。代銷貨進銷差額保留在所謂
「小金庫」的事，都由王××專管，不是不入帳，也不是隨意支出。這種「小金庫」的收支
直接和職工福利掛勾，是從我的前任到我經手一直由這個副經理王××專管。但在他檢舉了
我之前，我問過他存多少錢？他說四、五百元。當他檢舉我之後，又說把錢給我了。向他要
帳，說燒了。從這個經過看來，這個不光彩的「小金庫」不是從我做起，更不是由我專管。
這是沿襲下來的弊病。王××是沿續管理的人負責，請法庭詳查。

第三個問題，說我虛報考勤套取工資，絕無此事。有考勤表可查，更有考勤員薛××可
證，這個問題是強加於我的陷害。

第四個問題，說我用人不當，給商店人員思想造成混亂。這個問題才是主要的關鍵所在
。自我承包後，經濟搞活了，收支有盈餘，職工資金增多，以王××為首的人既羨慕又嫉妒
，這才出現排擠我的苗頭。就在這承包的一年中，揭發檢舉我的四個人有三個人因犯錯誤被
我調換了工作。①劉××是收款員、承包後出問題，被我撤換了，其問題我已向公司作了匯
報，調為營業員：②閻××是營業員，因出問題被我調做收款員：③劉×是出納員，她是發
包人劉×經理的妹妹，也因事故我准備調換工作，和她談過就是這三個人加上上屆的副經理
王××，共同出頭，向公司檢舉我，引起這個中途撕毀合同的事件發生。
對此，我認為發包方和上級主管公司，沒有深入調查研究，主觀作出決定是不對的。
當前在城市企業改革中，許多企業建立各種形式的經濟責任制，訂立生產經營承包合同
，這是經濟體制改革的新事物。它與經濟合同有頗多相似之處。因此，《經濟合同法》應當
是調整這類經濟關系，解決承包合同糾紛的主要依據。為此，請求法庭依照經濟合同法的違
約規定給予公平處理，是所至盼。
此致

⑺ 起訴狀能自己動手寫嗎

起訴狀能自己動手寫嗎？

是可以自己動手寫的。

起訴狀理應記明以下事宜：

（1）上訴人的姓名、性別、年紀、中華民族、崗位、所在單位、住所、聯系電話，法定代表人或是其他組織的名字、住所和法定代表人或是負責人的姓名、職位、聯系電話；

（2）被告的姓名、性別、所在單位、住所等信息，法定代表人或是其他組織的名字、住所等信息；

（3）訴請和所依據的客觀事實與原因；

（4）直接證據和直接證據來源於，見證人姓名和住所。

3、被告是普通合夥人的，理應寫明姓名、性別、所在單位、住所等信息；被告是法定代表人或是其他組織的，理應寫明名字、住所等信息。

4、上訴人在起訴狀中立即列寫第三人的，視作其申請辦理人民檢察院增加該第三人參與起訴。是不是通告第三人參與起訴，由人民檢察院核查決策。

5、起訴狀理應由自己簽字。

以上就是我的詳細介紹，希望對你有所幫助。

⑻ 工程款糾紛起訴狀的具體內容有哪些

被告是某個單位的情況下，起訴書中被告應該寫以下內容：
1、被告的單位名稱全稱，最好與組織機構代碼書上的一致。
2、法定代表人的名字，聯系電話。
3、單位的通訊地址以及對公聯系電話。

⑼ 鐵礦采選承包合同糾紛起訴書

本律師根據類似的承包合同糾紛案件給你提供個起訴狀模板，希望對你有所幫助。

民事起訴狀(林業承包合同)
原告:;
被告:;
第三人:;
訴訟請求:
一、依法確認被告與第三人簽訂的樹木買賣合同為無效合同;
二、訴訟費由被告承擔.
原告系被告方所屬村民。一九九六年春，原告村民在被告村委組織下，在全村村外所有的道路及生產路上栽植楊樹兩千餘棵，幾乎遍及全村所有的農業用地。當時我村村主任是陳丹，村支部書記是宋丹華。該楊樹栽植後，長勢良好，村委曾聘任六名專職人員負責看管及照顧楊樹。到二00四年，全部楊樹的價值已經近三十萬元，是全村集體所有的主要財產之一。
二00三年四、五月份，當時的村委想賣涉案樹木，便向部分黨員及個別村民（即所謂的村民代表）徵求意見，當時的村主任李龍提議想賣二十一萬元，說是用來修路。參與意見的部分人後來說，對該方案，當時有人同意、有人不同意，根本就沒有形成可行的賣樹方案。針對此事，由於大部分村民議論紛紛，就沒有結果，樹沒有賣成。
二00四年春節之後，被告村委在當時的村委主任劉清福及黨委委派的掛職書記的策劃下，既未召開村民會議，又未採取任何方式向全體村民徵求意見，就自作主張的以村委的名義將涉案樹木及涉案樹木所有路段兩側的土地承包和賣給了並不是我村村民的本案第三人風箏縣河上村村民張三好。所涉及的土地承包金和賣樹款僅為二十萬元，所包日期為十年。事實上，涉案全部楊樹，如果長到合同期滿的話，其價值至少得二百餘萬元。該合同簽訂後，其合同內容，當時村委亦是採取了秘密封鎖的方式，其內容只是在我們村民中悄悄流傳，且說法不一。直到第三人派人對涉案樹木加以管理、看護、在樹上刷漆等，我們才知道涉案土地及樹木承包和賣給了第三人，才知道所賣及承包的價格及年限。
涉案樹木現均已成材，其遮蔭、根系、落葉等對沿途農業用地造成極大的減產，致使每年我們所種水稻、小麥等農作物的產量和質量大幅度下降，有些地塊甚至顆粒無收，所謂事倍功半，的確恰如其分。由於涉案樹木遍及全村所有的承包地，全村各家各戶都受其影響，只不過程度不同罷了。鑒於涉案樹木均已成材，我們一致認為，應該對其有計劃地進行伐舊更新。具體的方案依法應由我們全體村民決定。被告的非法處分是作為原告的我們所不能認可的，無論從價格上還是從年限上我們都是堅決不能同意的。
在知道了被告擅自處分集體財產，損害集體及全體村民利益後，我村村民多次派代表向省、市、縣、鄉上訪等反映，至今未能得到合理、合法、公正的妥善解決。
《中華人民共和國村民委員會組織法》第二條規定：「村民委員會是村民自我管理、自我教育、自我服務的基層群眾性自治組織，實行民主選舉、民主決策、民主管理、民主監督。」第五條、第六條也規定了村民委員會的應當的義務。第十九條規定:「 涉及村民利益的下列事項，村民委員會必須提請村民會議討論決定，方可辦理：（一）鄉統籌的收繳方法，村提留的收繳及使用；（二） 本村享受誤工補貼的人數及補貼標准；（三） 從村集體經濟所得收益的使用；（四） 村辦學校、村建道路等村公益事業的經費等集方案；（五）村集體經濟項目的立項、承包方案及村公益事業的建設承包方案；（六） 村民的承包經營方案；（七） 宅基地的使用方案；（八） 村民會議認為應當由村民會議討論決定的涉及村民利益的其他事項。」第二十一條規定：「 人數較多或者居住分散的村，可以推選產生村民代表，由村民委員會召集村民代表開會，討論決定村民會議授權的事項。村民代表由村民按每五戶至十五戶推選一人，或者由各村民小組推選若幹人。」第十七條規定：「 村民會議由本村十八周歲以上的村民組成。召開村民會議，應當有本村十八周歲以上村民的過半數參加，或者有本村三分之二以上的戶的代表參加，所作決定應當到會人員的過半數通過。必要的時候，可以邀請駐在本村的企業、事業單位和群眾組織派代表列席村民會議。」
《中華人民共和國農村土地承包法》第十八條規定:「土地承包應當遵循以下原則：（一）按照規定統一組織承包時，本集體經濟組織成員依法平等地行使承包土地的權利，也可以自願放棄承包土地的權利；（二）民主協商，公平合理；（三）承包方案應當按照本法第十二條的規定，依法經本集體經濟組織成員的村民會議三分之二以上成員或者三分之二以上村民代表的同意；（四）承包程序合法。」第十九條規定:「土地承包應當按照以下程序進行：（一）本集體經濟組織成員的村民會議選舉產生承包工作小組；（二）承包工作小組依照法律、法規的規定擬訂並公布承包方案；（三）依法召開本集體經濟組織成員的村民會議，討論通過承包方案；（四）公開組織實施承包方案；（五）簽訂承包合同。第四十八條第一款規定：「發包方將農村土地發包給本集體經濟組織以外的單位或者個人承包，應當事先經本集體經濟組織成員的村民會議三分之二以上成員或者三分之二以上村民代表的同意，並報鄉（鎮）人民政府批准。」
《中華人民共和國土地管理法》第十五條規定：「國有土地可以由單位或者個人承包經營，從事種植業、林業、畜牧業、漁業生產。農民集體所有的土地，可以由本集體經濟組織以外的單位或者個人承包經營，從事種植業、林業、畜牧業、漁業生產。發包方和承包方應當訂立承包合同，約定雙方的權利和義務。土地承包經營的期限由承包合同約定。承包經營土地的單位和個人，有保護和按照承包合同約定的用途合理利用土地的義務。農民集體所有的土地由本集體經濟組織以外的單位或者個人承包經營的，必須經村民會議三分之二以上成員或者三分之二以上村民代表的同意，並報鄉（鎮）人民政府批准。」
《山東省農村集體經濟承包合同管理條例》第九條規定：「 訂立承包合同，必須遵守法律、法規和國家政策，執行村集體經濟組織大會或者村民會議決議，兼顧國家、集體、個人三者利益。」第四條規定：「 農村集體所有的資源、資產和集體依法取得使用權的國家資源等，由村集體經濟組織或者村民委員會（以下簡稱發包方）發包。發包方案（包括項目及發包方式、指標、期限、承包經營者等）應當廣泛聽取群眾意見，經村集體經濟組織三分之二以上成員或者村民會議三分之二以上成員同意，並報鄉鎮人民政府備案。法律、行政法規另有規定的，從其規定。」第九條規定：「 訂立承包合同，必須遵守法律、法規和國家政策，執行村集體經濟組織大會或者村民會議決議，兼顧國家、集體、個人三者利益。」第十三條第一款規定：「 有下列情形之一的，承包合同無效：（一）違反法律、法規和國家政策的；（二）損害國家、集體、第三人利益和社會公共利益的；（三）違反本條例第四條第二款規定的；（四）惡意串通或者採取欺詐、脅迫等不正當手段簽訂的；（五）發包方無權發包的。」第十四條規定：「 無效承包合同從訂立時起，就沒有法律約束力。承包合同部分無效，不影響其他部分效力的，其他部分仍然有效。無效承包合同的確認權，歸縣級以上承包合同仲裁機構或者人民法院。」
《最高人民法院關於審理農業承包合同糾紛案件若干問題的規定(試行)》第二條規定：「 發包方所屬的半數以上村民，以簽訂承包合同時違反《中華人民共和國土地管理法》和《中華人民共和國村民委員會組織法》等法律規定的民主議定原則，或者其所簽合同內容違背多數村民意志，損害集體和村民利益為由，以發包方為被告，要求確認承包合同的效力提起訴訟的，人民法院應當依法受理，並可通知承包方作為第三人參加訴訟。」第二十五條規定：「 人民法院在審理依本規定第二條所起訴的案件中，對發包方違背集體經濟組織成員大會或者成員代表大會決議, 越權發包的，應當認定該承包合同為無效合同，並根據當事人的過錯，確定其應承擔的相應責任。屬本條前款規定的情形，自承包合同簽訂之日起超過一年，或者雖未超過一年，但承包人已實際做了大量的投入的，對原告方要求確認該承包合同無效或者要求終止該承包合同的，人民法院不予支持。但可根據實際情況，依照公平原則，對該承包合同的有關內容進行適當調整。」
綜合上述事實及有關規定，原告方認為：被告與第三人所簽訂的《土地承包及樹木買賣合同》本質上系農業承包合同中的「林業承包合同」。該合同系被告在未經法律和行政法規所強制性規定的民主議定程序的情況下，違背全體村民的所有者意志，把我村集體現實的全部林木及適合植樹的所有沿路地，承包給了不屬於本村集體經濟組織成員的第三人。其合同內容把本應價值幾百萬的標的僅以二十萬的價款作了處分，嚴重損害了本村集體和全體村民利益。依法應為無效合同。為維護合法權益，現原告依據《中華人民共和國民事訴訟法》第一百零八條、一百零九條、一百一十條之規定具狀貴院，請依該法第一百一十一條之規定予以受理，依法查明本案事實，做出公正裁判。

此致

人民法院

具狀人簽名：（附後）

二00五年四月十日