委外加工法律糾紛

『壹』 委外加工協議樣本

委外加工協議樣本如下：

委託方：(以下簡稱甲方)

被委託方：(以下簡稱乙方)

甲方委託乙方加工__________________產品，為維護甲乙雙方的利益，經雙方協商，就有關代加工事宜達成如下協議，以供雙方共同遵守。

第一條 代加工內容

甲方委託乙方為其加工系列產品，加工數量、款式(或開發信息)、標准、質量要求由甲方提供，價格由雙方協商確定，另在訂單上詳述。

第二條 甲方責任

1.按計劃分季度委託乙方為其加工甲方______產品。

2.向乙方提供甲方生產授權委託手續、商標注冊證、授權書以及對商業秘密的專有合法證明等相關法律文件

3.向乙方提供加工品款式(或開發信息)、數量、技術要求、交貨時間等。

4.負責向乙方提供甲方商標各種組合、內外包裝及其按計劃分季度委託乙方為其加工甲方____________產品。

2.向乙方提供甲方生產授權委託手續、商標注冊證、授權書以及對商業秘密的專有合法證明等相關法律文件

3.向乙方提供加工品款式(或開發信息)、數量、技術要求、交貨時間等。

4.負責向乙方提供甲方商標各種組合、內外包裝及其它標有商標的包裝及印刷品等與乙方加工品有關的內容。

5.甲方有權對乙方的生產標准、產品質量進行檢查監督，並提出意見和建議，確認的樣品驗收貨品。

6.甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標准進行驗收貨品。

7.甲乙雙方需要嚴守商業秘密。

本合同所簽訂的上述加工品的商標及圖案文字為甲方所有，乙方不得為他人生產或提供。

甲方不得交乙方設計生產的樣版提供給其他生產商。

第三條 乙方責任

1.嚴格按照甲方的委託內容及要求從事代加工活動。

2.甲方確定的款式、數量、質量及生產期限等標准打版進行生產，生產標准符合____________質量要求，不得以任何形式和理由超過訂單數量和品種。

3.負責原材料的采購、驗收、供應，並按照甲方確定的原材料質量要求進行。

4.嚴格管理甲方提供的商標、包裝及印刷品，因乙方管理不善，造成甲方商標、飾品及包裝等丟失，應承擔相應法律責任。

5.不得將甲方提供的款式用於其他商標生產。

6.嚴守甲方的商業秘密。

7.對生產的產品實行三包，三包標准按國家有關規定執行。

第四條付款方式及交貨地點

甲方確定委託加工款式、數量、標准後，與乙方簽訂委託加工通知單，並於簽訂之日起一星期內乙方支付總貨款的____________作為預付款，乙方提供的貨品經甲方驗收進倉後財務核實即付款，交貨地點為甲方庫房。

第五條 驗收標准

雙方在下訂單之前確定生產品種樣品，甲、乙雙方以此及在生產過程中，質量主管之監督要求(以書面內容要求為准)作為驗收標准。甲方在乙方送貨到指定地點之日起3日內必須對產品進行驗收。

第六條違約責任

1.因乙方未按甲方要求的時間交貨，乙方應每天承擔此批貨總價______%的違約金;如甲方沒按合同要求提貨，乙方有權扣除甲方訂金。

2.如乙方擅自生產或銷售甲方產品及包裝、印刷品等，一經查證，無論數量多少乙方應付甲方人民幣______萬元違約金，並追究乙方法律責任。

3.凡違反本合同之其他各項條款的，責任方應承擔此批貨價值______%的違約金。

4.甲、乙雙方如有一方違約，除追究違約責任外，另一方有權終止本合同。因甲方提供的商標及授權手續不完備或虛假產生的法律責任由甲方承擔，甲方賠償因此給乙方帶來和經濟損失。

第七條 合同有效期限本委託加工合同期限為______個月，自______年______月______日至______年______月______日止，生產期限以甲方計劃通知單確定為准。

第八條 本合同正本一式二份，經雙方當地人代表簽字蓋章後生效。

甲方：____________ 乙方：____________

代表人：__________ 代表人：__________

日期：____________ 日期：____________

(1)委外加工法律糾紛擴展閱讀：

委託加工業務形式

委託加工業務按委託方是否將原材料或加工後產品驗收入庫可分為 「兩頭在內」，「一頭在外」和「兩頭在外」 三種形式。

「兩頭在內」形式是指委託方將已驗收入庫的原材料發給受託方加工，再將加工後的產品從受託方收回並驗收入庫；

「一頭在外」形式是指委託方僅將原材料或加工後產品二者中的一種貨物驗收入庫,另一貨物要麼從銷貨方直接送抵受託方加工、要麼從受託方直接發貨銷售；

「兩頭在外」形式是指委託方對原材料和加工後產品二者均未驗收入庫，只在賬務上體現采購、銷售，不見實物。

『貳』 委託外單位加工的存貨中消費稅的處理方法

企業委託其他企業加工應稅收消費品時，應交消費稅的賬務處理方法。委託加工，僅指由委託方提供原材料和主要材料，並支付一定的加工費，受託方只收取加工費和代墊部分輔助材料的加工方式。按照消費稅暫行條例的規定，企業委託其他企業加工應消費品時，應由受託企業代收代繳消費稅。企業收回委託加工應稅消費品後，如果直接出售，出售時不再計繳消費稅；如果企業將收回的應稅消費品用於連續生產，連續生產後，產品出售計繳消費稅時，准許從應交消費稅稅額中扣除委託加工收回時已支付的消費稅稅額。委託加工應稅消費品，應交消費稅的賬務處理方法如下：

受託方：

在委託方提貨時，代扣代繳應交消費稅時會計分錄如下：

代扣時：

借：應收賬款--應收委託企業消費稅

貸：應交稅金--應交消費稅

代繳時：

借：應交稅金--應交消費稅

貸：銀行存款

委託方：

收回的應稅消費品直接用於銷售時，應將收回時所支付的消費稅，計入收回的應稅消費品成本，會計分錄如下：

借：委託加工物資

貸：銀行存款

收回的應稅消費品用於連續生產時，應將收回時所支付的消費稅，計入"應交稅金--應交消費稅"賬戶的借方，以抵減連續生產後，應稅消費品出售時的應計繳消費稅。會計分錄如下：

借：應交稅金--應交消費稅

貸：銀行存款

『叄』 關於深圳委外加工合同事宜

根據自己需要更改內容。

承 攬 方：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
定 作 方：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
定作方委託承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品
編號 名稱 規格 單位 數量 備注

第二條 加工成品質量要求
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。
第四條 技術資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2.承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復製品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標准和方法
1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標准。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。
2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為准；委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為准；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為准，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____ 元；(合同中無具體規定的，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和准備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方；變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成按( )項處理：
1.向仲裁機關申請仲裁；
2.向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交____________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

定作方：________________________
代表人：________
____年____月____日
承攬方：________________________
代表人：________
____年____月____日

『肆』 委外加工合同範本

僅供參考！
甲方：________________________
乙方：________________________
第一條 乙方加工事項，以甲方所交付的外包加工單為憑。

第二條 乙方須按照外包加工單所列的各項規定，如加工說明、數量、交貨日期等確實履行，准時交貨。

第三條 乙方所交的加工品應保證為合格品，並不得有短缺或不合規格及瑕疵等情況，且經甲方驗收後，始認為合格。

第四條 材料由_________方負責。

第五條 若材料由甲方負責供應時，廢料率為_________。

第六條 驗收時的檢驗方法是採用_________，正常檢驗，二級檢驗水準。一次抽樣計劃，alq為_________，或正常檢驗，四級檢驗水準。一邊規格界限，形式_________，alq為_________。

第七條 乙方必須確實遵守外包加工單所規定的交貨期，或甲方外協管理員電話或書面通知調整的交貨期，若有延誤的情況以及因規格不合，質量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方，但因天災或人力不可抗拒的事故，經甲方認為屬實者，則不在此限。
（一）過期5日內，每逾1天，按未交部分總價，處_________違約金。
（二）繼續逾期5天以上至10天以內者，每逾一天按未交部分總價，處_________違約金。
（三）繼續逾期10天以上至20天以內者，每逾一天按未交部分總價處_________違約金。
（四）繼續逾期20天以上，依違約論，不論未交部分數量，違約金以價款的一倍計算。

第八條 通過驗收的貨品在甲方再加工時，若發現有不良品時（明顯為甲方再加工後的磨損品除外），則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。

第九條 乙方送交加工品，因不良導致甲方生產線停工，其工時損失要由乙方負責，如果甲方發生非常嚴重不良後果，則甲方有權取消外包加工單。

第十條 按期交足定貨而合格率為100％，給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95％，給予總價_________獎勵金。

第十一條 試用廠商的試用期間為三個月，每月接受甲方外包質量管理檢查一次，試用期滿，視其考核評分到達_________分以上者，才能正式成為甲方的加工廠商。

第十二條 加工廠商每月接受甲方外包質量管理檢查一次，每月考核質量，交貨期，價格這三項，每年總考核一次，劃分等級。

第十三條 付款條件：乙方交來的貨品經甲方驗收合格後，甲方_________。

第十四條 乙方應找（乙方資本額二倍）殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。

甲方（簽章）：________________
_________年________月_______日

乙方（簽章）：________________
_________年________月_______日

『伍』 通過合同委外的業務，有何法律風險

鴕殘缺鍾鼻構思婆

『陸』 代加工企業不能再委外加工嗎有什麼法律依據或者條款規定嗎

承包方可以將工程非主體部分進行分包，主體部分必須由承包方完成

『柒』 工業企業的產品自己不生產，全部委託外單位加工合乎法律規定嗎

如果被委託方不具備生產資質，其委託就是違法的；反之，就是合法的。

『捌』 委外的物流公司汽車駕駛員拉著貨逃跑了，該怎麼防止和發生後怎麼處理

在於物流公司合作之前一定要對其信譽有一定了解，如果有這樣的擔心或者先例，那就不要合作
一旦選定合作的物流公司，雙方要簽訂合同，規定雙方責任義務，並且保證物流公司對駕駛員有制約作用，可以先不付或者少付運費，在貨物安全抵達後再付清運費
托運時要給貨物買保險
一旦發生類似事件，還是要找駕駛員所在的物流公司，必要時可以用法律手段解決糾紛

『玖』 請教各位：我司是一般納稅人，委外加工對方都不提供發票，應該怎樣做才沖件利潤，減少所得稅，求教各位，

首先你公司是查賬徵收企業所得稅的話，沒有發票，稅務所是不認可成本費用的。
如果是核定收入徵收企業所得稅的話，沒有發票，問題不大。
賬務處理方法，不管有沒有發票，都可以計入生產成本-加工費，或者增加原材料成本，兩者都可以。