農村建房施工合同糾紛

A. 農村建房包工不包料合同書

農村建房房主和承包人必須簽訂合同，合同中應該包括哪些內容？一定要把各方的應承擔的責任說清楚，誰來負責材料？包工不包料的合同給大家提供做一個參考。

建房施工合同書

甲方：電話：

乙方： 電話：

經雙方協商同意，甲方將位於xxx的自住房建設施工工程承包給乙方，以下就該建房工程的承包事宜達成如下協議：

一 、雙方權利義務

1 此次建房的施工承包方式為乙方包工不包料。甲方負責提供石灰、磚、泥沙、水源、鋼材等全部建築原材料，乙方自帶攪拌機、振動器、模版、腳手架等施工工具、器械。施工人員的吃住行生活由乙方自理。

2 乙方在施工過程中，應注意施工安全，對工地安全負責。因施工設備的原因和乙方錯做不當引起的安全事故由乙方負責。由乙方施工隊施工人員以外的第三人人身及財產損害由乙方負全部責任。

3 施工從xx年xxxx日開始施工，工期xx天。如遇下雨、地震、停電等影響施工、工期順延。

4 乙方所述施工人員報酬由乙方負責。

5 甲方為服務建造施工人員購買人身意外保險。

6 乙方無償為甲方貼房屋整面外牆的瓷磚。

二 、施工要求

1 乙方應當按照圖紙施工，保證施工質量。

2 在施工過程中，乙方若有明顯導致房屋質量下降的做法或情況，甲方有權利要求乙方整改。

以上就是一份建房合同的模板了，各位可以作為一個參考，另外根據自己的實際情況增添內容。一定要把雙方協調好的內容都寫在合同上，白紙黑字才有法律效力，以免出現分歧時分不清誰來承擔責任。

B. 農村自建房簽了承包合同,但施工方不按合同如期完工,已付全款！怎樣追回款項

你好！
當事人一合同義務方不履行或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續內履行、採取補救措施或者賠容償損失等違約責任。當事人可以約定一方違約時應當根據違約情況向對方支付一定數額的違約金。
當事人可以通過和解或者調解解決合同爭議。
當事人不願和解、調解或者和解、調解不成的，可以根據仲裁協議向仲裁機構申請仲裁。涉外合同的當事人可以根據仲裁協議向中國仲裁機構或者其他仲裁機構申請仲裁。當事人沒有設立仲裁協議或者仲裁協議無效的，可以向人民法院起訴。當事人應當履行發生法律效力的判決、仲裁裁決、調解書；拒不履行的。對方可以請求人民法院執行。
仲裁協議包括合同中訂立的仲裁條款和其他書面方式在糾紛發生前或者糾紛發生後達成的請求仲裁的協議。仲裁協議應當具有以下內容：1.請求仲裁的意思表示2.仲裁事項3.選定的仲裁委員會。

C. 農村建房施工合同糾紛適用建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋嗎

你好！不是。如果對我的解答還算滿意，請採納答案並給好評吧，有什麼法律問題還可以進我的法律工作室找我咨詢，您的肯定是對我的最大鼓勵！

D. 農村私人建房合同怎麼寫

合 同 書

甲方（負責人）
乙方（承包人）
根據有關法律法規，甲乙雙方在平等自願，公平合理，互惠互利的原則下，通過雙方協商就私人住宅建房工程達成協議，為規范建造私人住宅工程中雙方的民事行為，特製定本合同規定，希望雙方嚴格執行，共同遵守。
一.建築工程概況：開工期為2011-10月下旬。
本工程為磚混結構，在xxxxxxxxxx迎賓街北面，西鄰xxx東至xxx，建一棟二層樓門面房，連地下室實為三層建築。面積約300多平方米， 以實際建築面積為准。
二．合同價：本工程為甲方包料，乙方包工，包工價一次性包死，每平方米包工價為：壹百玖拾伍元人民幣，總包工價以實際面積為准。 1. 承包方式: 工程採取包工不包料形式,甲方建房所用的鋼材、水泥、砂石料、等材料均由甲方提供,乙方施工所用的各種機械設備,如攪拌機、卷揚機、振動設備、模板、頂木、搭架木料、鐵鏟、手推車等施工工具由乙方負責。
2、工程內容: 從基礎打灰土連續完成甲方要求的主體框架結構,室內外的抹灰,樓房高度以及前面部份式樣,到封頂。 及電路，上下水安裝。

3.工程質量: 施工中要按規定進行,質量要求牆面平直,磚頭縫滿漿,樑柱要求垂直平整,房屋四角要水平 ,鋼筋兩頭彎角。
三．雙方的責任：
1.本工程施工前，甲方必須保證通電，通水，通路，建築面積平整，不能影響施工。與周邊鄰居因地界，建築物，線路等糾紛由甲方出面解決。
2.工程必須按照甲方要求施工，乙方不得隨意改變施工方式，因施工過程中，發現設計問題，確實需要變更的，需雙方協商一致。
3.乙方在施工中必須做到安全生產，安全施工，要有足夠的安全保障機制和措施，因乙方不注意安全，出現安全事故，甲方不承擔一切責任。
四．結算付款方式為現金支付，甲方根據工程進度計算付給乙方部分工資款，甲方工程完工後，如無重大質量問題即一次性付清餘款。

五：如未盡事宜由雙方協商解決。
六：本合同一式二份，雙方各執一份。

甲方簽字（手印）：
乙方簽字（手印）：
二零壹壹年 月 日

E. 農村建房施工合同是否有效

一般情況下農村建房施工無資為多。還有一部分是掛靠企業，只管回交費而無企業答技術指導。出現事故房主承擔百分之三十，而承建方承擔百分之七十。而房主可以將風險轉移到保險公司，建議購買20萬身價保障，3萬醫療，如此除了出現高額醫療，傷殘及誤工而例外，基本上房主不承擔其它責任。除此之外還要簽訂詳細協議內容及明確責任

F. 求律師幫忙分析一個農村自建房合同糾紛

根據你說的這個情況，1，如果這個材料商要向其起訴的話，那他首先要看一下材回料轉讓合答同是跟誰簽的？合同相對人是誰？c是否有權代表接受這個材料，有沒有得到 合同相對人授權？2，業主在跟這個公司a進行交涉的時候，首先應該向他指明簽署的房屋建設合同有沒有確定a可以把工程轉包的？或者說他轉包的時候有沒有經過業主的同意？

G. 農村建房施工合同怎麼寫

建房承包合同

甲方：

乙方：

部分細節請與當地建過房的人商討……

甲方在 建房屋一棟，建築層數兩層，一層約 平方米，二層約 平方米，由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則，確保工程安全、優質、高效、低耗，經雙方協商同意簽訂本倆，以期共同遵守：

一、承包方式

採用包工不包料方式承包。

甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建築材料。

乙方提供勞務、施工技術、施工工具、及生產生活的一切用具等。

二、承建項目

乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建築，包括牆體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前台階砼墊層；裝飾室內粗粉刷、前沿外牆貼瓷磚、後沿外牆麵粉水泥砂漿、衛生間地面及牆面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管；頂層層面加漿磨光，同時作好防滲透水處理。

三、承包價格

每平方米人民幣大寫： 元（），建築面積按每層樓外牆計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的牆體。

四、付款方式

合同簽訂完畢，工具進場，人員到位，預付30% ，完成第一層磚砌並搗制好樓面付到50%，完成第二層以及屋頂付到75%付款八仟元，工程全部完工，交驗完畢付到90%， 預留10%為質量保證金，完工一年內無質量問題，清尾款。

五、雙方責任

甲方負責水電到位供給及原材料及時進場，每日午餐

乙方必須保證工程質量和進度，按設計圖紙和甲方要求施工，節約材料，並保管好材料，不得丟失。

六、質量要求

乙方應當按照國家規定的房屋質量標准和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。

七、注意安全

勞保措施，施工防護措施到位，安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業道德，講究清潔衛生。

八、工期要求

主體工程工期為75（日歷天），從簽訂合同之次日起計算，乙方必須在 年 月 日前完成主體工程，遇天氣原因順延，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料，應提前向甲方提出計劃，以便及時籌備。

九、後期維修

因乙方質量問題所產生的維修費用由乙方承擔，並承擔由此發生的相關賠償以及責任

十、其它

其它未盡事宜，雙方協商解決，按國家以及本地標准從嚴執行。

本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，從簽字之日起生效。

甲方簽字（章）：

乙方簽字（章）：

經供參考，具體條文雙方協商