『壹』 債務糾紛案原告本人出庭需要代理詞嗎
債務糾紛，原告本人出庭，一般是不需要在提交代理詞的。
只有案件很復雜，當事人或者代理人因為時間限制沒有說清楚，或者擔心法庭不能完全記錄自己的主張或者意見的，才向法院提交代理詞。
『貳』 求一篇寫的精彩的民事案件代理詞
以下是本人寫的一片代理詞。不敢說精彩，僅供參考！
代理詞
審判長、審判員：
上訴人十堰市某房地產開發有限公司與被上訴人十堰某緣房地產開發有限公司建設用地使用權轉讓合同糾紛一案，湖北某某律師事務所接受上訴人的委託，指派本人參加本案訴訟。現依法發表以下代理意見，供合議庭合議時參考。
一、合同性質不影響實體處理。
本案是關於訟爭合同是否應予解除糾紛。其實，合同性質並不影響對該問題的處理。一審認定本案「房地產合作開發合同」，是名為合作開發，實為建設土地使用權轉讓合同，對此合同定性，代理人完全贊同。但是，代理人需要強調的是，依照《中華人民共和國合同法》第93條、94條規定，無論是何種合同，只要符合法定解除或約定解除的條件，條件成就時，均可以依法予以解除。因此，本案建設土地使用權轉讓合同是否應予解除，主要看該合同的履行是否達到約定解除或法定解除的條件，而與合同的性質無關。
二、被上訴人在履行完保證金支付義務後，上訴人依約履行了自己的土地交付義務。此後應由被上訴人履行的土地開發諸如項目報建、施工、建設等合同主要義務，被上訴人直到本案一審乃至二審開庭，連項目啟動的報批工作都還沒有完成，屬於嚴重遲延履行其主合同義務。
訟爭雙方簽訂的合同，雖未明確約定項目啟動的具體時間，但依據「合同履行誠信原則」以及項目總體工期，當上訴人將20畝地過戶給被上訴人後，上訴人應當及時啟動項目開發工作。但是，被上訴人拿過戶給其的土地進行抵押所借的銀行貸款，並沒有用於項目啟動，直到被上訴人與2011年4月底引進新的股東後，才於2011年6月開始項目報建，但是遺憾的是直到本案二審開庭，該項目報建也未見批准。可以說，直到今日，合同所約定的項目開發仍然處於未啟動階段，而此時離合同約定的三年半工期僅剩不到一個月的時間。因此，代理人認為，被上訴人嚴重遲延履行自己的主合同義務，應當毫無爭議。
需要進一步指出的是，被上訴人該種履約遲延，具體是什麼原因，只有被上訴人最清楚，上訴人沒義務也不必要對其進行原因論證。依據合同法規定，只要上訴人能夠證明其遲延履行就夠了，至於被上訴人遲延應不應該承擔違約責任，則應由其對遲延的合理性進行舉證和說明。
一審中，被上訴人對其遲延履行的現狀並沒有異議，但以所謂的不安抗辯權辯稱是主動中止，而非違約延期，主張不承擔責任。一審也予以了支持。這顯然是詭辯，故意曲解法律，上訴人的補充上訴狀中對此已有詳細論述，這里不再贅述。
三、因被上訴人嚴重遲延履行合同，導致上訴人訂約的根本目的不能實現，符合《中華人民共和國合同法》第94條第四項所規定的法定解除條件，依法應當解除雙方的建設土地使用權轉讓合同。
上訴人與被上訴人簽訂土地轉讓合同時，除了收取應予退還的1000萬保證金之外，沒有收取任何費用。對於上訴人而言，本案合同的實質是，拿土地換門面。如果不能及時拿到具有重大經濟價值的門面，上訴人的簽約目的上就落空了。依據合同，本案房地產開發項目純資金計劃投入1.6億，建築面積月9萬㎡，正常工期三年。但是，離雙方約定的交房時間不到1個月的時間，項目尚未啟動，更沒有施工建設，被上訴人絕不可能在合同約定的時間交付門面。即使按照雙方合同第七條第三款約定，可以延期六個月交房，即到2012年11月6日前交房，但按照被上訴人目前的開發進度、合同約定的項目開發規模以及正常的建設進度，被上訴人也絕無可能到期交房。而且，依照被上訴人三年多以來的開發效率，這種等待將會遙遙無期。同時，上訴人將20畝地過戶給被上訴人之後，反而因債務糾紛導致該過戶地塊被多次查封，甚至直到二審開庭之日，該地塊仍被被上訴人的債權人湖北田豐實業集團有限公司依法申請查封保全。總之，按照被上訴人嚴重遲延履約的現狀，上訴人不但不能不能實現自己的合同目的，甚至連土地都有失去之虞。我國《合同法》94條第四項明確規定，「當事人一方遲延履行債務或者由其他違約行為致使不能實現合同目的的，當事人可以解除合同」。因此，代理人認為，本案建設土地使用權轉讓合同符合法定的解除條件，上訴人與被上訴人雙方之間的建設土地使用權合同應當解除，也必須解除，並依法恢復原狀，將已經過戶了的土地歸還給上訴人。
此外需要指出的是，本案合同的解除完全是被上訴人嚴重遲延履行合同造成的，造成了上訴人經濟損失顯而易見，上訴人沒有任何過錯，被上訴人應當承擔賠償責任。《合同法》第98條規定，「合同權利義務終止，不影響合同中結算和清理條款的效力」，「房地產合作開發合同」第七條約定，被上訴人「未依約完成項目開發建設延期6個月仍不能將房屋交付使用的，前期已付的1000萬元歸上訴人所有，已建成的房產由甲方處理，甲方僅退換建設成本給乙方」，本條實際上是對嚴重違約違約金的數額的確定，本案被上訴人對項目未實施任何開發，因此，被上訴人的保證金應作為違約金賠償給上訴人。
四、現在解除本案合同，有利於減少訟累，提高涉案30畝地整體經濟效益和社會效益。
客觀的說，本案雖然具備解除合同的法定條件。但從訴訟技術上看，上訴人要求解除合同的起訴時間稍嫌過早。但是，如果真等到了2012年11月6日即被上訴人不能按合同所確定的最後交房期限之後，再去解除合同的話，不但要再打一場解約之訴，而且會因為被上訴人的開發投入，造成更大的經濟糾紛，勞命傷財，既不必要，也有虧我國合同法關於預期違約的規定。此其一。
其二，反過來，現在被上訴人尺土未動，項目申報剛剛開始，也就是說項目開發並未實際投入，至於說其先拿出了1000萬保證金，但是其很快利用該地塊向銀行抵押借了1200萬，也不存在此虧問題，因此，解除合同也並不會造成被上訴人的經濟損失。
其三，現在上訴人資金充足，已經對包含在內涉案30畝地在內的60畝地形成了整體開發規劃，並報經十堰市審批通過。同時該60畝地是一個整體，地處十堰市火車站，是十堰市的窗口地段，市政府對其開發建設也有整體要求，因此，解除本合同，將該30目的納入其餘30畝地一起開發，既符合市政府的要求，也能更大發揮整個地塊的經濟和社會效益。
其四，該整體規劃已經開始實施。上訴人不僅完成了項目報建工作，而且已經動工，代理人在法庭調查中已經舉出相關證據。如果本合同不能解除，30畝地不能納入整體開發，不僅造成整個規劃的支離破碎，不能實現市政府的要求，而且對已經動工的先期項目，包括上訴人與被上訴人間合同所約定的項目，都是重大的經濟損失。
綜上，本案合同不僅符合解除條件，而且解除利遠遠大於弊。因此，懇請合議庭能在綜合考慮本案事實、法律規定以及最大發物的作用角度，依法作出公正判決。
以上意見，請酌納。
代理人：湖北惠平某某事務所
吳某某 律師
2012年4月18日
『叄』 向離婚的原配偶訴求子女撫養費，可以寫代理詞嗎
叫起訴書。代理詞是法律文書的概念。是對訴訟代理人來說的，估計你是當事人，是自己寫，自己訴，所以代理詞這個概念不適用你。應該是叫民事起訴書。
『肆』 被告的律師代理詞怎樣寫
一、代理詞的條理必須清楚
代理人需要對案件有清楚的認識，對庭審中雙方的爭議焦點有精確的把握。才能對案件有正確的認識。代理人在代理詞中一定要表達清楚自己的意思。有的放矢，中心要突出。說理要有力度。
二、代理詞的語音需簡明、精確
言不在多而貴在精。該表達的表達清楚就可以，感性的抒情沒有必要，法官的判決是依據事實和法律而不是人情世故，即使是人情世故也不是紙上的。法條和法理也沒必要詳細陳述，你寫的是代理詞而不是法律意見書，你面對的是和你一樣精通法律的法官，而不是需要你普法的非法律人員。過多的法理闡述，只會引起法官的反感，點到為止。
三、代理詞的所有觀點都必須有事實和法律依據。如果是證據，必須是經庭審質證的證據。不能有想當然的觀點，依照常理，依照習慣之類的詞最好不要寫。
舉例說明：
代 理 詞
尊敬的審判長、審判員：
XXXX律師事務所接受本案被告XXXXX的委託，指派我擔任其與原告XXXX買賣合同糾紛一案的一審訴訟代理人。下面根據庭審質證和認證的證據及相關的法律規定，發表如下代理意見，望合議庭採納。代理人認為，原告的訴訟請求不成立，其主要事實和理由如下：
一、買賣合同是否成立。
采購訂單上明確規定：「若接受本訂單相關條款，請於三天內回復。」對此我方認為：
（1）訂單的性質。本案中訂單的性質是要約。
（2）訂單是否已經失效及訂單失效的法律後果。依照該條款，對方的承諾期限是三天，而對方並未在三天之內回復我方。所以依法要約已經失效，所產生的法律後果是買賣合同沒有成立。所以，我方認為，作為本案中主要證據的訂單已失效，買賣合同未成立。
二、如果買賣合同成立，被告也沒有拒收貨物的行為。
（1）原告沒有被告XXXX的證據。
（2）被告並沒有通知原告送貨的義務。對送貨義務的承擔，雙方沒有約定。對3，220支硅膠的交貨方式，都是由原告送貨上門，這點原告在庭審上也作了認可；在原告送貨前，被告也沒有通知送貨。 所以，被告認為沒有義務來通知原告送貨。
三、如果買賣合同成立，在18個月後，被告認為該合同已經沒有履行的必要。被告對原告突然提起訴訟感到費解。
據此，懇請貴院依法駁回原告訴訟請求。
代理人： XXX律師事務所律師
2017年01月
『伍』 離婚孩子撫養費代理詞怎麼寫
尊敬的審判長：
某某事務所接受本案原告王某某的法定代理人張某的委託，指派我擔任其與被告撫養費糾紛一案的委託代理人。現根據庭審情況結合本案的證據及相關的法律規定，發表如下代理意見：
一、被告應將自2009年8月4日起拖欠的撫養費一次性付清。
2009年8月3日，被告與原告之母協議離婚。協議約定原告由母親撫養，撫養費及其他費用均由被告自願支付。但從協議離婚至今，被告違背其承諾，從未向原告支付過撫養費，撫養費關繫到人的生存，被告不支付撫養費用的行為將使權利人的生活沒有保障，也影響社會正常的公序良俗。 被告作為原告的父親，撫養原告是其法定義務，拖欠子女撫養費無論從法律上還是道德上都是不允許的，因此，被告應將之前拖欠的撫養費一次性付清。
二、被告應每月支付給原告撫養費2000元，至原告能獨立生活為止。原告之母與被告離婚後，悉心撫養原告，為此原告之母傾其所有。現在原告已經上學，各項花費開支日趨增加，從現實的角度看，原告除了吃、穿、住、行、娛樂、看病等等開銷外，教育費用也非常昂貴，孩子除了正常上學外，還要參加各種興趣班，再加上物價的逐年走高。 被告作為原告的父親，在合肥有車、有房、有公司，收入很高，卻不支付撫養費，顯然是不合理的。最高人民法院《關於人民法院審理離婚案件處理子女撫養問題的若干具體意見》第七條規定：子女撫育費的數額，可根據子女的實際需要、父母雙方的負擔能力和當地的實際生活水平確定。有固定收入的，撫育費一般可按其月總收入的百分之二十至三十的比例給付。無固定收入的，撫育費的數額可依據當年總收入或同行業平均收入，參照上述比例確定。有特殊情況的，可適當提高上述比例。第八條規定撫育費應定期給付，有條件的可一次性給付。據此原告希望被告能一次性付清撫養費，因為原告不想再因為撫養費的糾紛與被告走進法院。
三、法院的判決應體現對道德的指引
被告身為人父，拿著高收入卻拒絕支付子女的撫養費，而且多年來沒有看望原告，甚至沒主動給原告打過一個電話表示關心，完全沒有盡到一個父親應盡的責任。該行為不單單應受到法律的譴責，更會受到道德的譴責。指引社會道德是法律的重要社會功能之一，法院的判決應成為社會道德建設的風向標，對此種違背道德的行徑法院應在判決中體現出對該行為的否定與懲戒。希望法律支持原告的訴訟請求，這不單單是一個孩子的勝訴，更是社會道德的勝利。
綜上所述，請求法院依法支持原告的訴訟請求。以上意見，如無不妥，請予以採納。
此致
太和縣人民法院
代理人：律師事務所
律師
2015年7月23日
『陸』 法律援助代理意見如何寫，比如贍養糾紛，請大蝦指點
代理詞
審判長、審判員、人民陪審員：
XX律師事務所接受本案原告XX的委託，指派XX律師作為本案的訴訟代理人，開庭前，代理人深入XX村對原告、被告的情況進行了解，認真分析了本案的案情，同時收集了必要的證據，查閱了本案相關的法律規定，對本案有了全面的理解，現對本案事實和法律適用發表如下代理意見：
一、 贍養父母是子女應盡的法定義務。
二、
三、
綜上所述，子女有贍養父母的法定義務。這與中華民族尊老、敬老的傳統相符，也是當前和諧社會大力提倡的道德風尚。的確，父母為子女操勞一生，幾十年的勤奮工作、勞動、養育兒女的艱辛，當他們步入老年時，理應受到兒女的孝敬和照顧，使老人始終感到自己生活在和睦、溫暖和舒適的氛圍之中。當有一天，你突然發現父母的腳步不再靈便，容易忘記事情，父母已經老了，需要我們照顧，趁他們還健在，多盡盡孝心吧，別再讓我們留下「子欲養而親不在」的遺憾，或許你們今天的行為就是你們子女明天的行動。
以上意見，望法庭予以充分考慮。謝謝！
此致
XX人民法院
代理人：
XX年X月X日
『柒』 贍養案一審勝訴兒子不服上訴中院以有三級殘症和我有老年補貼錢不服一審判決每月給我240元二審我會敗訴
贍養有經濟贍養和精神贍養，經濟贍養要根據贍養人的收入情況確定，如果贍養能力有限，會根據具體情況確定。