装修纠纷工期

1. 装修拖延工期怎么处理

一般合同里面都会注明施工延期的赔付问题，你查看一下你们当时签的装修合同，和公司协商，解决问题。

2. 有关房子装修工期拖延的诉讼问题

签合同不管用，打官司你有空吗？就是不给他钱就行了，晚交工一天扣他三百块，让他去打官司找你要钱吧，他就是打赢了你也不给他又能怎么着你啊，再说他更不想打官司，我就是干装修的，我最怕的就是那些说干慢了不给钱的所以我教给你别用来对付我啊。

3. 装修公司工期拖延，该如何索赔违约金

如果合同有约定、按约定执行；没有约定，就需要协商或先通知再协商的办法！

4. 装修工期超了好多可以起诉吗

工期定额的工期一律以日历天数为计算单位。单位工程的工期是指赍基础工程破土开工之日起，完成全部工程或定额子目规定的内容，并达到国家验收标准的全部日历天数。因不可抗拒的自然灾害造成造成的工程停工，经当地建设主管部门核准，可按实际停工和处理的天数顺延工期；因重大设计变更或建设（发包）单位签证后，可按实际停工天数顺延工期。 实行冬季施工地区，由于施工技术不允许或经济不合理，不能继续施工的，经建设（发包）单位同意，可按实际停工天数顺延工期，但顺延天数，II类地区不得超过采暖期40%。III类地区不得超过50%。

5. 装修公司拖欠工期

您好，如果房顶渗漏的话，应该从房顶的建筑面进行解决，房顶做好防渗漏的措施：盖瓦的房顶瓦下面一般是要做防水卷材：油毡等密封的；如果不从房顶外部解决，在户内想通过吊顶来解决不是根本的解决办法；也极难解决；通过吊顶用什么材料都会被渗...

6. 一般装修工期是多少天

家装一般质量中等装修套二的，就两个半月，简装就两个月。

7. 装修纠纷如何处理：装修公司拖延工期，私自停工，不履行承诺

好好协商，口头承诺谁都会，实在协商不好，把录音录好，或者打12345市长公开电话，相关部门会出面处理

8. 在房屋装饰装修工程中，如何确定工期延误的责任

司法解释中关于实际竣工时间的规定

1、《司法解释》第十四条规定：

“当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：
（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；
（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；
（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日。”
2、《合同法》第六十三条规
“执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行价格下降时，按照原价格执行。”
3、《合同法》第一百一十四条第二、三款规定：“约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。”
4、律师建议
1、发包人在约定总工期的前提下,尽量约定节点工期；
2、承包人应当注意收集发包人顺延工期的证据及因此造成损失的证据；
2、承包人应当注意收集发包人顺延工期的证据及因此造成损失的证据；
4、造价工程师应当知道，如果能证明承包人没有延误工期的责任，根据不同的计价方式，对工程索赔和工程造价的影响是不同的。

9. 装修施工方延误工期，一般一天赔偿多少

1、具体的延误工期所应该赔偿的多少，详细应该在标准的合同中有所体现的内；若是合同中有所提到的，容那么就根据合同的进行赔偿。

2、其违约赔偿一般的计算公式为：LD=0.15C/T。LD为每个工作日的违约赔偿金，C为原始合同规定的总金额，T为原始合同规定的项目完工时间。

(9)装修纠纷工期扩展阅读

1、惩罚性违约金，其作用全在惩罚，如果对方因违约而遭受财产损失，则违约一方除支付违约金外，还应另行赔偿对方的损失。

2、补偿性违约金，是对合同一方当事人因他方违约可能遭受的财产损失的一种预先估计，给付了违约金，即免除了违约一方赔偿对方所遭受的财产损失的责任；即使损失大于违约金，亦不再补偿。《中华人民共和国合同法》第114条第一款规定：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。

10. 装修拖延工期两个月，怎么进行维权

要求公司承担违约责任，至于具体责任怎么承担，要看合同约定，一般包括承担违约金、赔偿损失、解除合同等。
如果双方能协商，则按自愿协商，如果无法协商，可到法院起诉或到仲裁机构仲裁。实在无法妥协时，如果在签订合同时，已经确认当此类问题发生时的责任归属，则按照合同中的规定进行赔偿。如由第三方种过成的拖延工期，返工费用应由业主承担；但是如果装修队在发现质量问题后没有及时向业主报告。造成后续更大的损失，装修队应当就扩大的损失部分承担责任。