承包合同纠纷起诉状

⑴ 拖欠工程款起诉状怎么写，拖欠工程款起诉需要准备什么

工程款纠纷起诉状
原告xx建设集团有限公司(原系xx建筑工程有限责任公司)，住浙江省泰顺县泰寿路9号。
法定代理人曾某某，系公司经理。
委托代理人陶小平，男，1959年4月18日生，汉族，出生于浙江省泰顺县，系原广泰建筑工程有限责任公司副经理,住泰顺县司前镇回澜南路9号。
委托代理人魏维荣，男，1967年7月26日生，汉族，出生于浙江省泰顺县，系原广泰建筑工程有限责任公司项目副经理,现住泰顺县罗阳镇桃花园M幢603室。
被告景宁畲族自治县某某学校,住址景宁鹤溪镇城北开发区16号。
法定代理人周跃华，系某某学校负责人。
请求事项
1.要求被告向原告退回工程履约保证金壹佰万元(￥1000000元);自2007年2月6日每日以应支付款0.5%计算违约金。
2.被告按月利率2%从2006年11月14日算支付至被告实际清偿之日的利息;
3.由被告承担本案的诉讼费用。
事实与理由
被告因兴建景宁畲族自治县某某学校的综合楼，于2006年5月2日与原告就该综合楼的兴建签订了《建设工程施工合同》，并对工程承包范围、合同工期、质量标准、合同价款等内容进行约定。后，原告依约定分二次向被告汇入工程履约保证金分别为人民币贰拾万元(￥200000元)、人民币捌拾万元(￥800000元)，合计壹佰万元(￥1000000元)。之后，被告以某某综合楼不具备开工条件，多次拒绝原告进场施工建设。为此，原告于2006年11月14日授权委托公司副经理陶小平、魏维荣二人前往被告处，进行协商约定，并签署了一份《协议》。《协议》约定：被告于2007年2月6日、2007年3月20日分别退款柒拾万元、叁拾万元给原告;被告按月利率2%从2006年11月14日算支付至被告实际清偿之日的利息;被告违约的，每日以应支付款5%计算违约金。至今，被告违反《协议》的约定，拒绝还款和支付利息。
综上，原告认为被告违反了双方所签订《建设工程施工合同》应履行的义务，并经双方协商后重新签订《协议》，是双方当事人真实意思表示，该《协议》合法有效。依照《民法通则》、《合同法》有关规定，被告依法应当承担还款付息义务。为保护原告的合法民事权益.特依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条的规定，向贵院提起诉讼，请依法判如诉请为盼!
此致
丽水市中级人民法院
具状人：xx建设集团有限公司
二00七年七月四日

⑵ 工程承包合同愿件丢失，使用当中发现好多违法行为现如何起诉，

准备以下抄材料：
1，起诉状，弄清楚对方的基本登记信息（对方的名称、地址、法定代表人、电话等），可以自己写也可以找律师代写；并按对方当事人人数复印副本；
2，准备证据，你的身份证原件及复印件一份、和对方发生纠纷的所有对你有利证据及复印件、及其他可能对你有帮助的证据及证人名单等
3，带上诉讼费；到法院立案庭立案。
第一百零九条 起诉应当向人民法院递交起诉状，并按照被告人数提出副本。
书写起诉状确有困难的，可以口头起诉，由人民法院记入笔录，并告知对方当事人。
第一百一十条 起诉状应当记明下列事项：
（一）当事人的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位和住所，法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务；
（二）诉讼请求和所根据的事实与理由；
（三）证据和证据来源，证人姓名和住所。

⑶ 关于解除转让合同 的 民事起诉书的问题

民事起诉书
原告： ， ， ，XX年XX月XX日出生，地址XXXXXXXXXXXXXX，身份证号码：XXXXXXXXXXXX。
系字号为“ ”个体工商户的经营者，经营场所：XXXXXXXXXXXX，注册号：XXXXXXXXXXXX。
被告： ， ， ，XX年XX月XX日出生，地址XXXXXXXXXXXXXX，身份证号码：XXXXXXXXXXXX。
案由：转让合同纠纷
诉讼请求：
1、判令解除原被告之间转租合同
2、本案诉讼费由被告承担
事实与理由：

此致


具状人：
年 月 日

⑷ 工程事故赔偿民事起诉状

呵呵现金支付就不用了，给个满意答案吧。起诉人(原审被告)：某证券经纪有限责任公司绍兴证券营业部，住所地绍兴市区某路某号。诉讼代表人：某某某，系主任。联系电话：8xxxxxxx被起诉人(原审原告)：浙江某某建设集团有限公司，住所地绍兴市区某路某号。法定代表人：某某某，系董事长。起诉人因建设工程施工合同纠纷一案，不服绍兴市越城区人民法院(200x)越民一初字第xxx号民事判决，现提起上诉。上诉请求、事实与理由如下。上 诉 请 求依法撤销原判，改判驳回被上诉人的诉讼请求。事 实 与 理 由一、原审判决认定事实不清，利息判决不符合事实.法律。原审判决认定(第六页)上诉人与被上诉人2006年6月27日所签的补充协议合法有效，但同时又认定该协议无效，系自相矛盾。上诉人认为，该补充协议虽未经有关部门备案，但根据最高院的司法解释，付款时间的变更不属于实质性内容的变更，应依法认定补充协议合法有效，且双方实际付款情况均按照该补充协议履行，被上诉人从未提出过异议。二、原审判决适用法律错误，上诉人不应承担被上诉人员工的劳动保险费。原审判决认为(第八页)“因原告在总报价书中已明确表示劳动保险费不列入报价，且根据绍兴市建管(1998)06号转发〈关于规范建筑施工企业劳动保险费用计取办法的通知〉的规定，上述费用单独立项，不纳入建筑市场竞争，故原告主张本案工程的劳动保险费199560元由被告承担，符合法律，理应予以支持。”上诉人认为，根据招投标确定的承包总额11164842元、招投标文件规定，被上诉人投标不存在附加条件，且浙江省建设厅浙建建[1998]12号关于规范建筑施工企业劳动保险费用计取办法的通知，劳动保险费应列入工程承包总价，工程审计部门浙江万邦会计师事务所在审计报告中也明确指出“本审核结果中未计劳动保险费，根据浙建建(1998)12号、绍市建管(1998)06号文，投标时应计入报价，合同总价中也应包含该项费用，结算中调整增加该项费用，本公司不予支持”。上诉人同时认为，绍市建管(1998)06号文不属于法律法规，且劳动保险依法(如劳动法、劳动合同法等)是被上诉人应尽的义务，而非上诉人的义务，上述两文件，也明确规定了劳动保险费应由施工单位依法缴纳。退一步讲，上述两文件如与法律有冲突，应以法律为准。三、本案工程完工至今尚未超过五年保修期(08年4月到期)，根据合同及保修协议的约定，被上诉人有权扣留总工程款12329055元的3%即369871.65元，现一审判决全额付清工程款没有事实和法律依据。综上所述，上诉人认为，补充协议内容不属实质性的变更应合法有效，且双方在实际履行中也按此补充协议履行，上诉人未逾期支付工程款，劳动保险费不应有上诉人承担，保修押金因保修期尚未到期而不应支付。据此，上诉人实际已经履行合同\补充协议义务，请二审法院明查并支持上诉人的上诉请求。此 致绍兴市中级人民法院上诉人：某证券经纪有限责任公司绍兴某证券营业部二OO八年一月三日注：某证券经纪有限责任公司一审败诉后，委托本律师代理二审，本案经开庭审理，本代理人上诉请求获二审法院支持，并已调解履行完毕。

⑸ 装修合同纠纷起诉状怎么写

起诉状应抄当记明下袭列事项：
（一）原告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式，法人或者其他 组织 的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式；
（二）被告的姓名、性别、工作单位、住所等信息，法人或者其他组织的名称、住所等信息 ；
（三）诉讼请求和所根据的事实与理由；
（四）证据和证据来源，证人姓名和住所。

民事起诉状
原告×××（单位写明名称、住所地、法定代表人或负责人姓名职务；自然人写明姓名、性 别、 出生年月日、民族、职业、服务处所、住所地、居住地、公民身份号）。联系电话×××
被告×××（写法同上）

请求事项
1.判令被告×××；
2.本案诉讼费用由被告负担。

事实与理由
×××（扼要写明时间、地点、当事人、案情经过、结果、主张的理由及法律依据）

此致
×××人民法院

具状人：×××
××××年××月××日

附：1.本状副本×份；
2.书证××份；
3.证人姓名和住址。

⑹ 夜总会厨房承包承包合同纠纷起诉状范本

一、请求事项：

1．履行经营承包合同；
2．赔偿违约造成的经济损失。

二、事实理由及证据：

1987年1月，双方经过协商同意签定一份经营承包合同，发包方为××省××公司
法人代表刘经理；承包人是公司职工靳××；承包期限规定从1987年1月至1990年
1月。根据合同第六条经营自主权规定：包括业务经营权，财务管理权，劳动工资奖金分配
权等。自合同生效后，月月有盈利，全体从业人员在奖金方面比过去得到了实惠。
但在本年10月，发包方以商店内有四名职工检举揭发承包人有经济和违反政策等问题
，列举了我四条罪状，作出片面的处理决定，他们撕毁合同，解除我的承包人职务。对此，
我申诉到上级省主管公司，未能合理解决，特依法提起诉讼。
首先，我对发包方对我作出的所谓四项经济问题和违反政策罪状的实际情况作以说明，
供法庭查证参考，以便作出公正的裁判。
发包方处理的第一个问题是：“我用现金在商店套换转帐支票给个体户购买原料，给国
家造成税收损失2601．05元”；

这一问题的实际情况是：我们承包合同第二条承包范围中（5）公司提供流动资金人民
币叁万元（其中包括库存货物）。以此微薄地资金是不可能开展扭亏为盈的承包局面的，况
且库存货物只有卖出后才能变成流动资金，如果减去货物价值，资金更少了。因此，我凭个
人往来，从针织品个体户鲁××处借现金七万元，两个月后全部还清。我借入现金存入银行
，有帐可据，但从银行再提出七万元现金还债是不可能的，因而只能用支票去还债。这有什
律师365

么不对？我因公借款，以支票还债，这对税收有何损害？如有税务问题，为什么税务机关一
直没来查处？因此，发包方说我以现金套换支票，这是得了便宜还骂人的不义之说，我不能
接受。

第二个问题是：“代销商品不入库、不走帐，商品售出撕毁小票。进销差款不入帐，并
随意支出，违反了国家财经管理制度，影响了承包人、商店、及公司的利益。”
这个问题是带有历史性的，实际是：掌管这一代销业务的负责人是上任就负责此项工作
的副经理王××。此人是前一任的副经理，我承包后原职不变。代销货进销差额保留在所谓
“小金库”的事，都由王××专管，不是不入帐，也不是随意支出。这种“小金库”的收支
直接和职工福利挂勾，是从我的前任到我经手一直由这个副经理王××专管。但在他检举了
我之前，我问过他存多少钱？他说四、五百元。当他检举我之后，又说把钱给我了。向他要
帐，说烧了。从这个经过看来，这个不光彩的“小金库”不是从我做起，更不是由我专管。
这是沿袭下来的弊病。王××是沿续管理的人负责，请法庭详查。

第三个问题，说我虚报考勤套取工资，绝无此事。有考勤表可查，更有考勤员薛××可
证，这个问题是强加于我的陷害。

第四个问题，说我用人不当，给商店人员思想造成混乱。这个问题才是主要的关键所在
。自我承包后，经济搞活了，收支有盈余，职工资金增多，以王××为首的人既羡慕又嫉妒
，这才出现排挤我的苗头。就在这承包的一年中，揭发检举我的四个人有三个人因犯错误被
我调换了工作。①刘××是收款员、承包后出问题，被我撤换了，其问题我已向公司作了汇
报，调为营业员：②阎××是营业员，因出问题被我调做收款员：③刘×是出纳员，她是发
包人刘×经理的妹妹，也因事故我准备调换工作，和她谈过就是这三个人加上上届的副经理
王××，共同出头，向公司检举我，引起这个中途撕毁合同的事件发生。
对此，我认为发包方和上级主管公司，没有深入调查研究，主观作出决定是不对的。
当前在城市企业改革中，许多企业建立各种形式的经济责任制，订立生产经营承包合同
，这是经济体制改革的新事物。它与经济合同有颇多相似之处。因此，《经济合同法》应当
是调整这类经济关系，解决承包合同纠纷的主要依据。为此，请求法庭依照经济合同法的违
约规定给予公平处理，是所至盼。
此致

⑺ 起诉状能自己动手写吗

起诉状能自己动手写吗？

是可以自己动手写的。

起诉状理应记明以下事宜：

（1）上诉人的姓名、性别、年纪、中华民族、岗位、所在单位、住所、联系电话，法定代表人或是其他组织的名字、住所和法定代表人或是负责人的姓名、职位、联系电话；

（2）被告的姓名、性别、所在单位、住所等信息，法定代表人或是其他组织的名字、住所等信息；

（3）诉请和所依据的客观事实与原因；

（4）直接证据和直接证据来源于，见证人姓名和住所。

3、被告是普通合伙人的，理应写明姓名、性别、所在单位、住所等信息；被告是法定代表人或是其他组织的，理应写明名字、住所等信息。

4、上诉人在起诉状中立即列写第三人的，视作其申请办理人民检察院增加该第三人参与起诉。是不是通告第三人参与起诉，由人民检察院核查决策。

5、起诉状理应由自己签字。

以上就是我的详细介绍，希望对你有所帮助。

⑻ 工程款纠纷起诉状的具体内容有哪些

被告是某个单位的情况下，起诉书中被告应该写以下内容：
1、被告的单位名称全称，最好与组织机构代码书上的一致。
2、法定代表人的名字，联系电话。
3、单位的通讯地址以及对公联系电话。

⑼ 铁矿采选承包合同纠纷起诉书

本律师根据类似的承包合同纠纷案件给你提供个起诉状模板，希望对你有所帮助。

民事起诉状(林业承包合同)
原告:;
被告:;
第三人:;
诉讼请求:
一、依法确认被告与第三人签订的树木买卖合同为无效合同;
二、诉讼费由被告承担.
原告系被告方所属村民。一九九六年春，原告村民在被告村委组织下，在全村村外所有的道路及生产路上栽植杨树两千余棵，几乎遍及全村所有的农业用地。当时我村村主任是陈丹，村支部书记是宋丹华。该杨树栽植后，长势良好，村委曾聘任六名专职人员负责看管及照顾杨树。到二00四年，全部杨树的价值已经近三十万元，是全村集体所有的主要财产之一。
二00三年四、五月份，当时的村委想卖涉案树木，便向部分党员及个别村民（即所谓的村民代表）征求意见，当时的村主任李龙提议想卖二十一万元，说是用来修路。参与意见的部分人后来说，对该方案，当时有人同意、有人不同意，根本就没有形成可行的卖树方案。针对此事，由于大部分村民议论纷纷，就没有结果，树没有卖成。
二00四年春节之后，被告村委在当时的村委主任刘清福及党委委派的挂职书记的策划下，既未召开村民会议，又未采取任何方式向全体村民征求意见，就自作主张的以村委的名义将涉案树木及涉案树木所有路段两侧的土地承包和卖给了并不是我村村民的本案第三人风筝县河上村村民张三好。所涉及的土地承包金和卖树款仅为二十万元，所包日期为十年。事实上，涉案全部杨树，如果长到合同期满的话，其价值至少得二百余万元。该合同签订后，其合同内容，当时村委亦是采取了秘密封锁的方式，其内容只是在我们村民中悄悄流传，且说法不一。直到第三人派人对涉案树木加以管理、看护、在树上刷漆等，我们才知道涉案土地及树木承包和卖给了第三人，才知道所卖及承包的价格及年限。
涉案树木现均已成材，其遮荫、根系、落叶等对沿途农业用地造成极大的减产，致使每年我们所种水稻、小麦等农作物的产量和质量大幅度下降，有些地块甚至颗粒无收，所谓事倍功半，的确恰如其分。由于涉案树木遍及全村所有的承包地，全村各家各户都受其影响，只不过程度不同罢了。鉴于涉案树木均已成材，我们一致认为，应该对其有计划地进行伐旧更新。具体的方案依法应由我们全体村民决定。被告的非法处分是作为原告的我们所不能认可的，无论从价格上还是从年限上我们都是坚决不能同意的。
在知道了被告擅自处分集体财产，损害集体及全体村民利益后，我村村民多次派代表向省、市、县、乡上访等反映，至今未能得到合理、合法、公正的妥善解决。
《中华人民共和国村民委员会组织法》第二条规定：“村民委员会是村民自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织，实行民主选举、民主决策、民主管理、民主监督。”第五条、第六条也规定了村民委员会的应当的义务。第十九条规定:“ 涉及村民利益的下列事项，村民委员会必须提请村民会议讨论决定，方可办理：（一）乡统筹的收缴方法，村提留的收缴及使用；（二） 本村享受误工补贴的人数及补贴标准；（三） 从村集体经济所得收益的使用；（四） 村办学校、村建道路等村公益事业的经费等集方案；（五）村集体经济项目的立项、承包方案及村公益事业的建设承包方案；（六） 村民的承包经营方案；（七） 宅基地的使用方案；（八） 村民会议认为应当由村民会议讨论决定的涉及村民利益的其他事项。”第二十一条规定：“ 人数较多或者居住分散的村，可以推选产生村民代表，由村民委员会召集村民代表开会，讨论决定村民会议授权的事项。村民代表由村民按每五户至十五户推选一人，或者由各村民小组推选若干人。”第十七条规定：“ 村民会议由本村十八周岁以上的村民组成。召开村民会议，应当有本村十八周岁以上村民的过半数参加，或者有本村三分之二以上的户的代表参加，所作决定应当到会人员的过半数通过。必要的时候，可以邀请驻在本村的企业、事业单位和群众组织派代表列席村民会议。”
《中华人民共和国农村土地承包法》第十八条规定:“土地承包应当遵循以下原则：（一）按照规定统一组织承包时，本集体经济组织成员依法平等地行使承包土地的权利，也可以自愿放弃承包土地的权利；（二）民主协商，公平合理；（三）承包方案应当按照本法第十二条的规定，依法经本集体经济组织成员的村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表的同意；（四）承包程序合法。”第十九条规定:“土地承包应当按照以下程序进行：（一）本集体经济组织成员的村民会议选举产生承包工作小组；（二）承包工作小组依照法律、法规的规定拟订并公布承包方案；（三）依法召开本集体经济组织成员的村民会议，讨论通过承包方案；（四）公开组织实施承包方案；（五）签订承包合同。第四十八条第一款规定：“发包方将农村土地发包给本集体经济组织以外的单位或者个人承包，应当事先经本集体经济组织成员的村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表的同意，并报乡（镇）人民政府批准。”
《中华人民共和国土地管理法》第十五条规定：“国有土地可以由单位或者个人承包经营，从事种植业、林业、畜牧业、渔业生产。农民集体所有的土地，可以由本集体经济组织以外的单位或者个人承包经营，从事种植业、林业、畜牧业、渔业生产。发包方和承包方应当订立承包合同，约定双方的权利和义务。土地承包经营的期限由承包合同约定。承包经营土地的单位和个人，有保护和按照承包合同约定的用途合理利用土地的义务。农民集体所有的土地由本集体经济组织以外的单位或者个人承包经营的，必须经村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表的同意，并报乡（镇）人民政府批准。”
《山东省农村集体经济承包合同管理条例》第九条规定：“ 订立承包合同，必须遵守法律、法规和国家政策，执行村集体经济组织大会或者村民会议决议，兼顾国家、集体、个人三者利益。”第四条规定：“ 农村集体所有的资源、资产和集体依法取得使用权的国家资源等，由村集体经济组织或者村民委员会（以下简称发包方）发包。发包方案（包括项目及发包方式、指标、期限、承包经营者等）应当广泛听取群众意见，经村集体经济组织三分之二以上成员或者村民会议三分之二以上成员同意，并报乡镇人民政府备案。法律、行政法规另有规定的，从其规定。”第九条规定：“ 订立承包合同，必须遵守法律、法规和国家政策，执行村集体经济组织大会或者村民会议决议，兼顾国家、集体、个人三者利益。”第十三条第一款规定：“ 有下列情形之一的，承包合同无效：（一）违反法律、法规和国家政策的；（二）损害国家、集体、第三人利益和社会公共利益的；（三）违反本条例第四条第二款规定的；（四）恶意串通或者采取欺诈、胁迫等不正当手段签订的；（五）发包方无权发包的。”第十四条规定：“ 无效承包合同从订立时起，就没有法律约束力。承包合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。无效承包合同的确认权，归县级以上承包合同仲裁机构或者人民法院。”
《最高人民法院关于审理农业承包合同纠纷案件若干问题的规定(试行)》第二条规定：“ 发包方所属的半数以上村民，以签订承包合同时违反《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国村民委员会组织法》等法律规定的民主议定原则，或者其所签合同内容违背多数村民意志，损害集体和村民利益为由，以发包方为被告，要求确认承包合同的效力提起诉讼的，人民法院应当依法受理，并可通知承包方作为第三人参加诉讼。”第二十五条规定：“ 人民法院在审理依本规定第二条所起诉的案件中，对发包方违背集体经济组织成员大会或者成员代表大会决议, 越权发包的，应当认定该承包合同为无效合同，并根据当事人的过错，确定其应承担的相应责任。属本条前款规定的情形，自承包合同签订之日起超过一年，或者虽未超过一年，但承包人已实际做了大量的投入的，对原告方要求确认该承包合同无效或者要求终止该承包合同的，人民法院不予支持。但可根据实际情况，依照公平原则，对该承包合同的有关内容进行适当调整。”
综合上述事实及有关规定，原告方认为：被告与第三人所签订的《土地承包及树木买卖合同》本质上系农业承包合同中的“林业承包合同”。该合同系被告在未经法律和行政法规所强制性规定的民主议定程序的情况下，违背全体村民的所有者意志，把我村集体现实的全部林木及适合植树的所有沿路地，承包给了不属于本村集体经济组织成员的第三人。其合同内容把本应价值几百万的标的仅以二十万的价款作了处分，严重损害了本村集体和全体村民利益。依法应为无效合同。为维护合法权益，现原告依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条、一百零九条、一百一十条之规定具状贵院，请依该法第一百一十一条之规定予以受理，依法查明本案事实，做出公正裁判。

此致

人民法院

具状人签名：（附后）

二00五年四月十日