1. 装修纠纷,没有按照合同执行,且延期100天以上,请问,请一个律师需要多少钱
依据主张的金额和律师业务收费标准核算代理费。
2. [装修纠纷]装修延期,超过合同规定日期近4个月,能否法律声讨
可以采取补充收集的方式进行收集其他证据,以后再进行诉讼
我有给装修公司的钱款收据,上面有时间,按照范本合同规定,自收款日后开工不超过45天完成装修工程!这就是我个人理解!请在线继续点评。
谢谢legalping律师的指点,请问我需要收集具体哪方面的证据呢?
对于我个人诉讼了装修公司,能获赔多少?我需要知道投入产出比如何,静候…们点评诉讼成功关键在那里?期待您的答复
3. 在房屋装饰装修工程中,如何确定工期延误的责任
司法解释中关于实际竣工时间的规定
1、《司法解释》第十四条规定:
“当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:
(一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;
(二)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;
(三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日。”
2、《合同法》第六十三条规
“执行政府定价或者政府指导价的,在合同约定的交付期限内价格调整时,按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的,遇价格上涨时,按照原价格执行;价格下降时按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的,遇价格上涨时,按照新价格执行价格下降时,按照原价格执行。”
3、《合同法》第一百一十四条第二、三款规定:“约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。”
4、律师建议
1、发包人在约定总工期的前提下,尽量约定节点工期;
2、承包人应当注意收集发包人顺延工期的证据及因此造成损失的证据;
2、承包人应当注意收集发包人顺延工期的证据及因此造成损失的证据;
4、造价工程师应当知道,如果能证明承包人没有延误工期的责任,根据不同的计价方式,对工程索赔和工程造价的影响是不同的。
4. 装修纠纷怎么办
装修常见的纠纷有家装合同不规范、家装材料以次充好、家内装工期延期、家装施工质量差,针容对您反映的情况,应该属于家装工期延期、家装施工质量不满意这方面的纠纷,具体可以通过以下几个途径进行解决:
1、协商
在清楚责任的情况下,和装修公司协商,找出合理的解决办法,达成共识,
2、仲裁
如果协商无果,可以找当地的“消协”做鉴定,双方肯定都同意权威部门仲裁,以权威结果为导向来解决问题。
3、法律途径
如果双方坚持不让步,可以通过法律来解决,依法要求赔偿,维护自身合法权益。
希望以上回答能帮到您!对此,如果您有更好的建议或意见,可以在评论区留言分享给大家,以供需要的朋友参考借鉴!
5. 发生装修纠纷怎么办
补救妙招:小裂纹用装饰性墙贴或者挂画遮盖则可,大裂纹可用壁纸修饰。
点击图片或下方“阅读原文”领全屋3D效果图,附带装修水电位!
6. 你好,装修合同写的是延期有纠纷请仲裁机构解决,现在施工方延期3个月,我能去法院告他吗
如果合同中约定了发生争议时交由仲裁机构处理,并且这一仲裁机构时明确确定的,那么专,合同当事人就属不能向法院提起诉讼,应当到约定的仲裁机构提起仲裁;否则,人民法院不予受理。
【法律依据】
《民事诉讼法》第一百二十四条规定,人民法院对下列起诉,分别情形,予以处理: (一)依照行政诉讼法的规定,属于行政诉讼受案范围的,告知原告提起行政诉讼;
(二)依照法律规定,双方当事人达成书面仲裁协议申请仲裁、不得向人民法院起诉的,告知原告向仲裁机构申请仲裁;
(三)依照法律规定,应当由其他机关处理的争议,告知原告向有关机关申请解决; (四)对不属于本院管辖的案件,告知原告向有管辖权的人民法院起诉;
(五)对判决、裁定、调解书已经发生法律效力的案件,当事人又起诉的,告知原告申请再审,但人民法院准许撤诉的裁定除外;
(六)依照法律规定,在一定期限内不得起诉的案件,在不得起诉的期限内起诉的,不予受理;
(七)判决不准离婚和调解和好的离婚案件,判决、调解维持收养关系的案件,没有新情况、新理由,原告在六个月内又起诉的,不予受理。
7. 装修纠纷如何处理:装修公司拖延工期,私自停工,不履行承诺
好好协商,口头承诺谁都会,实在协商不好,把录音录好,或者打12345市长公开电话,相关部门会出面处理
8. 装修延期纠纷
1:业主和装修公司双方可先相互协商,寻找妥善的方法得以解决,问题发生了要与装修公司积极协商解决。
2:业主和装修公司协商达成一致后,要签定合同工期延期补充协议书,明确权利和义务,工期和赔偿金额要以文字形式落实,双方签字认可。
3:如果双方能协商,则按自愿协商,如果无法协商,可到法院起诉或到仲裁机构仲裁,并要求装修延期的赔偿。
4:法院起诉时你需要向法院提供装修合同书,付款收据和你所遭受损失的证据。
(8)装修廷期纠纷扩展阅读:
装修合同就是为了房屋装修而签订的合同。这个合同是依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的实际情况,在双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜达成的协议。
9. 房屋装修延期纠纷(法律人士解答)
可以。仔细看清楚协议,超期违约金的算法和豁免条款。
装修完后向装修公司提出来,如果对方认账,算清楚从尾款中扣除就行了。
如果装修公司不认账,可以向消协投诉提出仲裁或直接起诉。
共建和谐社会,建议换位思考,以包容和豁达的心态来面对这些。如果对方太恶劣,缺乏诚信,便认真与其理论一番,为净化装修市场贡献自己的一份力量,也维护自己作为消费者的合法权益。