A. 农村建房包工不包料合同书
农村建房房主和承包人必须签订合同,合同中应该包括哪些内容?一定要把各方的应承担的责任说清楚,谁来负责材料?包工不包料的合同给大家提供做一个参考。
建房施工合同书
甲方:电话:
乙方: 电话:
经双方协商同意,甲方将位于xxx的自住房建设施工工程承包给乙方,以下就该建房工程的承包事宜达成如下协议:
一 、双方权利义务
1 此次建房的施工承包方式为乙方包工不包料。甲方负责提供石灰、砖、泥沙、水源、钢材等全部建筑原材料,乙方自带搅拌机、振动器、模版、脚手架等施工工具、器械。施工人员的吃住行生活由乙方自理。
2 乙方在施工过程中,应注意施工安全,对工地安全负责。因施工设备的原因和乙方错做不当引起的安全事故由乙方负责。由乙方施工队施工人员以外的第三人人身及财产损害由乙方负全部责任。
3 施工从xx年xxxx日开始施工,工期xx天。如遇下雨、地震、停电等影响施工、工期顺延。
4 乙方所述施工人员报酬由乙方负责。
5 甲方为服务建造施工人员购买人身意外保险。
6 乙方无偿为甲方贴房屋整面外墙的瓷砖。
二 、施工要求
1 乙方应当按照图纸施工,保证施工质量。
2 在施工过程中,乙方若有明显导致房屋质量下降的做法或情况,甲方有权利要求乙方整改。
以上就是一份建房合同的模板了,各位可以作为一个参考,另外根据自己的实际情况增添内容。一定要把双方协调好的内容都写在合同上,白纸黑字才有法律效力,以免出现分歧时分不清谁来承担责任。
B. 农村自建房签了承包合同,但施工方不按合同如期完工,已付全款!怎样追回款项
你好!
当事人一合同义务方不履行或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续内履行、采取补救措施或者赔容偿损失等违约责任。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金。
当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。
当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的,可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。涉外合同的当事人可以根据仲裁协议向中国仲裁机构或者其他仲裁机构申请仲裁。当事人没有设立仲裁协议或者仲裁协议无效的,可以向人民法院起诉。当事人应当履行发生法律效力的判决、仲裁裁决、调解书;拒不履行的。对方可以请求人民法院执行。
仲裁协议包括合同中订立的仲裁条款和其他书面方式在纠纷发生前或者纠纷发生后达成的请求仲裁的协议。仲裁协议应当具有以下内容:1.请求仲裁的意思表示2.仲裁事项3.选定的仲裁委员会。
C. 农村建房施工合同纠纷适用建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释吗
你好!不是。如果对我的解答还算满意,请采纳答案并给好评吧,有什么法律问题还可以进我的法律工作室找我咨询,您的肯定是对我的最大鼓励!
D. 农村私人建房合同怎么写
合 同 书
甲方(负责人)
乙方(承包人)
根据有关法律法规,甲乙双方在平等自愿,公平合理,互惠互利的原则下,通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议,为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为,特制定本合同规定,希望双方严格执行,共同遵守。
一.建筑工程概况:开工期为2011-10月下旬。
本工程为砖混结构,在xxxxxxxxxx迎宾街北面,西邻xxx东至xxx,建一栋二层楼门面房,连地下室实为三层建筑。面积约300多平方米, 以实际建筑面积为准。
二.合同价:本工程为甲方包料,乙方包工,包工价一次性包死,每平方米包工价为:壹百玖拾伍元人民币,总包工价以实际面积为准。 1. 承包方式: 工程采取包工不包料形式,甲方建房所用的钢材、水泥、砂石料、等材料均由甲方提供,乙方施工所用的各种机械设备,如搅拌机、卷扬机、振动设备、模板、顶木、搭架木料、铁铲、手推车等施工工具由乙方负责。
2、工程内容: 从基础打灰土连续完成甲方要求的主体框架结构,室内外的抹灰,楼房高度以及前面部份式样,到封顶。 及电路,上下水安装。
3.工程质量: 施工中要按规定进行,质量要求墙面平直,砖头缝满浆,梁柱要求垂直平整,房屋四角要水平 ,钢筋两头弯角。
三.双方的责任:
1.本工程施工前,甲方必须保证通电,通水,通路,建筑面积平整,不能影响施工。与周边邻居因地界,建筑物,线路等纠纷由甲方出面解决。
2.工程必须按照甲方要求施工,乙方不得随意改变施工方式,因施工过程中,发现设计问题,确实需要变更的,需双方协商一致。
3.乙方在施工中必须做到安全生产,安全施工,要有足够的安全保障机制和措施,因乙方不注意安全,出现安全事故,甲方不承担一切责任。
四.结算付款方式为现金支付,甲方根据工程进度计算付给乙方部分工资款,甲方工程完工后,如无重大质量问题即一次性付清余款。
五:如未尽事宜由双方协商解决。
六:本合同一式二份,双方各执一份。
甲方签字(手印):
乙方签字(手印):
二零壹壹年 月 日
E. 农村建房施工合同是否有效
一般情况下农村建房施工无资为多。还有一部分是挂靠企业,只管回交费而无企业答技术指导。出现事故房主承担百分之三十,而承建方承担百分之七十。而房主可以将风险转移到保险公司,建议购买20万身价保障,3万医疗,如此除了出现高额医疗,伤残及误工而例外,基本上房主不承担其它责任。除此之外还要签订详细协议内容及明确责任
F. 求律师帮忙分析一个农村自建房合同纠纷
根据你说的这个情况,1,如果这个材料商要向其起诉的话,那他首先要看一下材回料转让合答同是跟谁签的?合同相对人是谁?c是否有权代表接受这个材料,有没有得到 合同相对人授权?2,业主在跟这个公司a进行交涉的时候,首先应该向他指明签署的房屋建设合同有没有确定a可以把工程转包的?或者说他转包的时候有没有经过业主的同意?
G. 农村建房施工合同怎么写
建房承包合同
甲方:
乙方:
部分细节请与当地建过房的人商讨……
甲方在 建房屋一栋,建筑层数两层,一层约 平方米,二层约 平方米,由乙方承包施工。双方本着平等、互利、诚信原则,确保工程安全、优质、高效、低耗,经双方协商同意签订本俩,以期共同遵守:
一、承包方式
采用包工不包料方式承包。
甲方提供建房所需的材料,包括:红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等等一切建筑材料。
乙方提供劳务、施工技术、施工工具、及生产生活的一切用具等。
二、承建项目
乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑,包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前沿外墙贴瓷砖、后沿外墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光,同时作好防渗透水处理。
三、承包价格
每平方米人民币大写: 元(),建筑面积按每层楼外墙计算。施工范围包括所有需要水泥砂浆抹面的墙体。
四、付款方式
合同签订完毕,工具进场,人员到位,预付30% ,完成第一层砖砌并捣制好楼面付到50%,完成第二层以及屋顶付到75%付款八仟元,工程全部完工,交验完毕付到90%, 预留10%为质量保证金,完工一年内无质量问题,清尾款。
五、双方责任
甲方负责水电到位供给及原材料及时进场,每日午餐
乙方必须保证工程质量和进度,按设计图纸和甲方要求施工,节约材料,并保管好材料,不得丢失。
六、质量要求
乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工,不合格由乙方负责返工,返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全
劳保措施,施工防护措施到位,安全施工。如果乙方施工人员因自身原因或乙方安全防护措施不到位出现工伤,或因施工造成他人损伤等事故,一切由乙方负责,甲方不负担任何责任和费用。文明施工,讲究职业道德,讲究清洁卫生。
八、工期要求
主体工程工期为75(日历天),从签订合同之次日起计算,乙方必须在 年 月 日前完成主体工程,遇天气原因顺延,乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。遇乙方所需材料,应提前向甲方提出计划,以便及时筹备。
九、后期维修
因乙方质量问题所产生的维修费用由乙方承担,并承担由此发生的相关赔偿以及责任
十、其它
其它未尽事宜,双方协商解决,按国家以及本地标准从严执行。
本合同一式二份,甲乙双方各执一份,从签字之日起生效。
甲方签字(章):
乙方签字(章):
经供参考,具体条文双方协商