混凝土买卖合同纠纷案例

⑴ 混凝土货款是建设工程施工合同纠纷还是买卖合同纠纷

混凝土货款不是建设工程施工合同纠纷，而是买卖合同纠纷，因为用户只是获得混凝土，支出款项，没有其他什么服务。
《合同法》：
第一百三十条买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款
的合同。
第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。
建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。

⑵ 混凝土供应买卖合同纠纷怎么答辩

商品混凝土买卖合同书订货单位（甲方）：_________供货单位（乙方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及国家

⑶ 混凝土买卖合同起诉状应该怎么写

写出原告和被告的基本信息，写清楚纠纷的具体事实，表明起诉人的诉求，最后签名并日期。

《民诉法》对起诉状基本内容的规定：

第一百二十一条 起诉状应当记明下列事项：

（一）原告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式，法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式；

（二）被告的姓名、性别、工作单位、住所等信息，法人或者其他组织的名称、住所等信息；

（三）诉讼请求和所根据的事实与理由；

（四）证据和证据来源，证人姓名和住所。

⑷ 混凝土买卖合同起诉状应该如何去写

1、当事人的基本情况。当事人是公民的应当记载其姓名、性别、年龄、民族、职业及住所；当事人是法人或其他组织的，应当记载其名称、住所地和法定代表人的姓名和职务；在起诉书中最好注明联系方式，以保证法院能够准确通知双方当事人及时参加诉讼。2、诉讼请求和所依据的事实理由。事实和理由部分将诉求中的基本事实陈述清楚就可以了，语言尽量简洁，概括性地将卖卖合同纠纷发生的情况以及要求被告承担违约责任法律依据阐明。诉讼请求部分要明确、具体，当提出多项诉讼请求时，应当编号逐项列明。3、证据目录和证据来源。证据在立案的时候提交复印件即可，证据原件在开庭审理的时候提交，供法庭质证。民事起诉状(范本)原告：乐清XX有限公司，住所地：浙江省乐清市北XX镇XX村，联系电话：XXXXXXXXXXXXXX(代理人)。法定代表人：XX，总经理被告：杭州XX有限公司，住所地：浙江省杭州市临安市XX镇XX街XX号，联系电话：XXXXXXXXXXX。法定代表人：XX，董事长诉讼请求：1、判令被告立即支付原告货款49109.3元并赔偿利息损失(按银行同期贷款利率从起诉日算至实际还款日)。2、判令被告承担本案诉讼费。事实与理由：原告与被告素有业务往来，原告向被告出售接插组件、卡扣、端子等产品。2014年4月25日，原被告双方对账确认：被告应付原告货款99109.3元。后被告向原告支付货款5万元，但余款49109.3元经原告多次催促被告支付货款，但是被告均以各种理由推托，拒绝付款。原告无奈，只得诉至法院。综上所述，被告拖欠原告货款49109.3元，已构成违约。为维护原告的合法权益，特根据《民法通则》、《合同法》等相关法律、法规规定提出诉讼，请依法支持原告的诉讼请求。此致xx市人民法院具状人：乐清XX有限公司起诉书作为原告主张诉讼请求及依据的事实和理由的直接体现，必须载明以下事项：

1、当事人的基本情况。当事人是公民的应当记载其姓名、性别、年龄、民族、职业及住所；当事人是法人或其他组织的，应当记载其名称、住所地和法定代表人的姓名和职务；在起诉书中最好注明联系方式，以保证法院能够准确通知双方当事人及时参加诉讼。

2、诉讼请求和所依据的事实理由。事实和理由部分将诉求中的基本事实陈述清楚就可以了，语言尽量简洁，概括性地将卖卖合同纠纷发生的情况以及要求被告承担违约责任法律依据阐明。诉讼请求部分要明确、具体，当提出多项诉讼请求时，应当编号逐项列明。

3、证据目录和证据来源。证据在立案的时候提交复印件即可，证据原件在开庭审理的时候提交，供法庭质证。

民事起诉状(范本)

原告：乐清XX有限公司，住所地：浙江省乐清市北XX镇XX村，联系电话：XXXXXXXXXXXXXX(代理人)。

法定代表人：XX，总经理

被告：杭州XX有限公司，住所地：浙江省杭州市临安市XX镇XX街XX号，联系电话：XXXXXXXXXXX。

法定代表人：XX，董事长

诉讼请求：

1、判令被告立即支付原告货款49109.3元并赔偿利息损失(按银行同期贷款利率从起诉日算至实际还款日)。

2、判令被告承担本案诉讼费。

事实与理由：

原告与被告素有业务往来，原告向被告出售接插组件、卡扣、端子等产品。2014年4月25日，原被告双方对账确认：被告应付原告货款99109.3元。后被告向原告支付货款5万元，但余款49109.3元经原告多次催促被告支付货款，但是被告均以各种理由推托，拒绝付款。原告无奈，只得诉至法院。

综上所述，被告拖欠原告货款49109.3元，已构成违约。为维护原告的合法权益，特根据《民法通则》、《合同法》等相关法律、法规规定提出诉讼，请依法支持原告的诉讼请求。

此致

xx市人民法院

具状人：乐清XX有限公司

××××年××月××日

××××年××月××日

⑸ 合同纠纷 案例分析

食品厂超过一周回复，要约人没有及时通知受要约人该承诺有效，迟延的承诺应视为专新要约，商场属对此要约没有承诺。
三天后，食品厂又向商场发出要约，只是同意交货时间的安排，双方对主要条款（价格）没有意思表示一致，合同没有成立。
如何处理，双方协商；协商不成，由食品厂独自承担责任。

⑹ 建筑工程合同纠纷案例分析

这是一个典型的因业主直接发包工程导致工程延期和质量问题的案例。本案的事实是清楚的，争议焦点在于B单位是否负有总承包管理责任。
已经明确的事实：
1、业主直接发包玻璃幕墙工程并与C公司签订施工合同；
2、B公司收取了总包管理费；
3、C公司未能履行合同导致工程延期和质量问题。
对于焦点问题即B单位是否负有总承包责任的判定：
1、BC公司之间没有合同关系，且总包管理费由A单位支付，从这一点事实可以认定C单位不对B单位负有合同责任，而是直接对A单位负责；
2、AC单位玻璃幕墙工程施工合同约定了B单位履行施工配合义务，这一点并不合法，因为合同双方非经同意无权设定第三方权利义务；
3、如B单位按照AC单位的施工合同约定收取了总包管理费，应认定其已经认可并同意AC单位为其设定的权利义务，从而以事实履行构成三方之间的特殊合同关系；
4、值得注意的是，AC单位的施工合同设定B单位义务为：履行对玻璃幕墙专业工程项目的施工配合义务，而是“施工配合义务”与总包管理义务是两个不完全一致的概念，前者只负责配合施工工作，后者不仅要配合施工还要负责总承包管理，更要承担总承包责任；
5、AC单位设定A单位支付和B单位收取的是“总包管理费”，与AC设定并经B单位同意认可的对应义务“施工配合义务”相对应，两者的表述出现差异，应认定“总包管理费”是费用，而“施工配合义务”是B单位的合同权利义务和责任。
综上，如非因B单位履行“施工配合义务”过错，B单位不承担总承包管理责任，因该责任于B单位同意认可的AC单位有关其义务的条款没有设定。因此，应当裁决如下：
1、裁定C单位承担工期延误所造成的实际损失和预期利润，驳回对B单位的该项诉讼请求；
2、裁定由C单位承担质量返修义务，驳回对B单位的该项诉讼请求；
3、裁定由C单位承担本案诉讼费和财产保全费用，驳回对B单位的该项诉讼请求。
需要注意的是，由于C单位作为业主直接发包的施工人工程延期和质量问题，B单位可以就此向A单位提起施工索赔，索赔内容包括：
1、要求其顺延施工工期；
2、要求其承担工期延误造成的各项经济损失；
3、要求其责令C单位返工，以符合工程施工和设计标准；
4、保留进一步索赔的权利。
特别提醒：如果B单位收取“总包管理费”的收据上写明的也是总包管理费，再加上A单位很容易找到B单位工作中的所谓“总包管理活动”，那就另当别论了。

⑺ 一个买卖合同质量纠纷案，最可能的判决是怎样的

1、X公司无责任，水泥厂每出厂一批水泥，都有按批号留样90d，在此期间，如买方认为产品质量不符合要求，则双方应将留样送省级或省级以上国家认可的水泥质量监督检验机构进行仲裁检验。X公司发函要求J在五天内一起去省级以上质检部门质检，J置之不理。因水泥检验期限在出厂后九十天，鉴于J不予配合，X公司只能将该批号水泥出厂时的封样送县质检站质检，结果为合格。
2、J买进水泥后，应先试验合格后再使用，——即先检后用。水泥进场时不及时试验，后面的事
就说不清了。
3、混凝土强度低原因是多方面的：混凝土配合比设计强度等级是多少、砂石质量好坏、施工时各种原材料（水泥、砂、石、水）是否按混凝土配合比计量准确掺配？
4、水泥结块，是受潮的原因，属保管不善，是J的责任！如果是早就受潮结块，施工时就会发现。
5、J与L在未通知X公司的情况下，双方对J未用完的水泥（共余20包）的其中一包开封，L发现该水泥已结块，并用尼龙纸袋封闭后去县质检站质检的做法，应视为无效：其一，袋装水泥取样应在20袋里每袋取约1㎏，拌匀后组成一个水泥试样。一袋水泥不能代表一批；其二，水泥是水硬性胶凝材料，受潮后结块强度降低，这是常识，用受潮结块的水泥充当试样去做试验，不能说明水泥出厂时的质量是否合格。
综上所述：J要败诉！现有的证据，一文不值！除非有新的证据，能证明是厂家或是供应商的责任。

⑻ 房屋买卖合同纠纷案常见案例 看看都需要注意什么

1、银行的抵押权如没有进行登记，抵押合同无效；如进行了登记，则银行有优先回受偿权。
2、银行抵押权未登记答的情况下，购房人购买房屋也存在登记与否的问题，登记了，购房人获得房屋产权，后续的抵押权无法设立；若无登记，则后续抵押有可能获得登记并取得抵押权，购房人利益必将难以保障。银行抵押权合法登记情况下，购房人显然无法顺利获得房屋产权，而后续抵押权人的抵押权仍有可能成立。
3、如购房人合法取得房屋产权，另外一人是不能从原产权人手里获得抵押权的，除非其抵押合同未登记或购房人未取得房屋产权。

⑼ 买卖合同的纠纷案例

案例介绍：原告起诉称，其与被告分别于2007年1月25日、3月7日、5月3日和9月25日签订了《全干式单芯电缆户外终端及接地箱物资购销合同》、《110KV氧化锌避雷器采购合同》、《电缆附件试验合同》、《全干式单芯电缆户外终端物资购销合同》、《110电缆固定夹购销合同》，约定被告向原告采购变电电力设备元件的相关权利义务。合同签订后原告依约供给被告总价1292300元的变电电力设备元件，被告仅支付了919710元，剩余372590元未付。后经原告分别于2008年1月、2009年5月30日和2009年8月13日委托律师邮寄《律师崔款函》崔收，被告才又支付了部分欠款。到2009年12月30日止，原被告双方一致确定的欠款为229965元。同日被告向原告出具《还款计划》一份，承诺从2010年1至11月每月支付原告19000元，第12个月支付20965元，所有欠款保证在2011年1月1日前全部还清，如到期未还清全部欠款，将承担由此带来的违约责任。《还款计划》出具后，被告至原告起诉时均没有向原告支付一分欠款。2010年1至7月份已构成根本违约，8至12月份已构成预期违约，理应按照《合同法》的相关规定全面承担违约责任。故诉至法院，请求判令被告向原告支付剩余货款229965元及延期支付利息20000元并承担律师费20000元，合计：269965元。被告在答辩期内未提交答辩。案件审理过程中，经调解达成协议：由被告于2010年12月15日前给付原告229965元并承担全部诉讼费，该调解协议已履行完毕。