安徽因工程纠纷事件

1. 建筑工程合同纠纷案例分析

这是一个典型的因业主直接发包工程导致工程延期和质量问题的案例。本案的事实是清楚的，争议焦点在于B单位是否负有总承包管理责任。
已经明确的事实：
1、业主直接发包玻璃幕墙工程并与C公司签订施工合同；
2、B公司收取了总包管理费；
3、C公司未能履行合同导致工程延期和质量问题。
对于焦点问题即B单位是否负有总承包责任的判定：
1、BC公司之间没有合同关系，且总包管理费由A单位支付，从这一点事实可以认定C单位不对B单位负有合同责任，而是直接对A单位负责；
2、AC单位玻璃幕墙工程施工合同约定了B单位履行施工配合义务，这一点并不合法，因为合同双方非经同意无权设定第三方权利义务；
3、如B单位按照AC单位的施工合同约定收取了总包管理费，应认定其已经认可并同意AC单位为其设定的权利义务，从而以事实履行构成三方之间的特殊合同关系；
4、值得注意的是，AC单位的施工合同设定B单位义务为：履行对玻璃幕墙专业工程项目的施工配合义务，而是“施工配合义务”与总包管理义务是两个不完全一致的概念，前者只负责配合施工工作，后者不仅要配合施工还要负责总承包管理，更要承担总承包责任；
5、AC单位设定A单位支付和B单位收取的是“总包管理费”，与AC设定并经B单位同意认可的对应义务“施工配合义务”相对应，两者的表述出现差异，应认定“总包管理费”是费用，而“施工配合义务”是B单位的合同权利义务和责任。
综上，如非因B单位履行“施工配合义务”过错，B单位不承担总承包管理责任，因该责任于B单位同意认可的AC单位有关其义务的条款没有设定。因此，应当裁决如下：
1、裁定C单位承担工期延误所造成的实际损失和预期利润，驳回对B单位的该项诉讼请求；
2、裁定由C单位承担质量返修义务，驳回对B单位的该项诉讼请求；
3、裁定由C单位承担本案诉讼费和财产保全费用，驳回对B单位的该项诉讼请求。
需要注意的是，由于C单位作为业主直接发包的施工人工程延期和质量问题，B单位可以就此向A单位提起施工索赔，索赔内容包括：
1、要求其顺延施工工期；
2、要求其承担工期延误造成的各项经济损失；
3、要求其责令C单位返工，以符合工程施工和设计标准；
4、保留进一步索赔的权利。
特别提醒：如果B单位收取“总包管理费”的收据上写明的也是总包管理费，再加上A单位很容易找到B单位工作中的所谓“总包管理活动”，那就另当别论了。

2. 在线求《安徽省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的指导意见（二）》全文文本

安徽省高院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的指导意见(二)（2014年）


《指导意见（二）》共计24条，对建设工程施工合同的效力、工期和工程质量、工程价款结算、违约责任、工程造价鉴定、工程价款优先受偿权等相关问题作出了明确规定。
沈建红说，可从五个方面解读《指导意见（二）》的主要精神。第一个方面表现在严格审查合同效力，规范建筑市场秩序。由于建设工程涉及公共利益和安全，所以，建设工程施工合同的订立有比一般商事合同更为复杂的审批和监管制度。《司法解释》依据合同法、建筑法和招标投标法的规定，列举七种承包工程中较为典型的违规行为，确认所签订的施工合同为无效，加大规范市场的力度。实务中，上述七种承包工程中违规行为的表现形式多种多样，且有些行为带有一定的隐蔽性。比如，借用资质一直是建筑市场较为严重的不规范行为之一，也是容易引发矛盾纠纷的一种交易模式，是行政监管部门的重点监管内容。《指导意见（二）》将审判实践中较难把握的内部人员借用施工企业资质签订施工合同的情形，同样认定为违法行为，按无效合同处理。
“拖欠工程款要付出的利息代价不再是银行同期利率，而是最高可达四倍。施工单位惯用的以挂靠单位名义签订的承包合同一律认定为无效合同……”昨日，记者从安徽省高级人民法院获悉，《安徽省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的指导意见(二)》(以下简称指导意见)正式发布实施。这为我省建设工程施工定下了“条条框框”。
用挂靠名义签协议 再也行不通了
记者从省高院获悉，目前建筑市场上惯用的在签订承包合同时，由于施工方没有资质，往往借用资质签订合同的方式将再难行得通。指导意见对此种行为有了明确规定，只要是借用资质签订的合同，一律认定为无效合同。
“借用资质一直是建筑市场较为严重的不规范行为之一，也是容易引发矛盾纠纷的一种交易模式，是行政监管部门重点监管内容。”省高院民四庭庭长沈建红告诉记者：“此次，将审判实践中较难把握的内部人员借用施工企业资质签订施工合同的情形，同样认定为违法行为，按无效合同处理。”
“目前，法院审理的建设工程施工合同纠纷案件，原告大部分是通过转包或借用资质形式取得承包权的实际施工人，他们文化素养、法律素养不高，诉讼能力较弱。相反，作为相对人的发包方，整体实力较强。”沈建红表示：“加之建筑市场一直属于买方市场，在合同签订和履行过程中，发包方始终处于较为优势的地位。鉴于双方不平衡的交易和诉讼地位及市场的客观实际，对一些具体履行行为的认定和处理上，适当照顾弱势一方，以维护实质公正。”
招标前约定工期价款可认定串标
“指导意见对建设工程施工合同的效力、工期和工程质量、工程价款结算、违约责任、工程造价鉴定、工程价款优先受偿权等相关问题作出了明确规定。”沈建红告诉记者，本次对招投标也作出了相关认定规范。
“招投标活动，是推动市场公平竞争的有效机制。随着审判实践的不断深入，我们发现招投标活动中串通投标的情况还较为突出，不少案件，双方当事人在招投标前就有实质性的商谈，使招投标活动形同虚设。”
据了解，法院在实际裁判中对依法必须进行招标的建设工程，招标人与投标人在履行招投标程序前，以签订补充协议等形式对建设工程的施工范围、工期、计价方式、总价款等内容进行约定的行为，将认定属串通投标，所签订的建设工程施工合同将认定无效。
拖欠工程款最高要付4倍利息
拖欠工程款的问题屡屡见诸报端，当前不履行合同义务，甚至恶意违约的行为仍有一定程度的存在。沈建红表示：“对于这种行为，法院应加大对违约行为的惩罚，提高其违约成本。”
“以前，对欠付工程价款等违约行为的惩罚，一般是按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算利息。此次依据相关法律和司法解释的规定，对于守约方同时主张违约金和利息的，可综合考虑违约行为的情节、程度及给守约方造成损失的大小等因素。判令违约方承担违约金和利息总额最高达到中国人民银行公布的同期同类贷款利率或贷款基础利率的4倍，加大了对违约行为的惩罚力度。”
“当事人主张的总额超出中国人民银行公布的同期同类贷款利率或贷款基础利率4倍范围的，应当举证证明实际损失的数额，法院按照司法解释处理。”
全省统一标准杜绝同案不同判
“建筑市场存在的交易不规范、违约失信等问题仍较为严重，导致矛盾复杂、纠纷频发。尤其是近年来受持续宏观调控政策的影响，市场主体资金压力增大，发包人拖欠工程款的情形增多。”
沈建红向记者介绍道：“法院受理案件数逐年递增。司法统计数据显示：2011年，全省各级法院共受理一审建设工程施工合同案件2160件;2012年是2570件;到了2013年达到了2991件。”
“建设工程施工合同纠纷案件审判实践中，工期、工程价款、违约责任等都是当事人争议较为集中的领域，也是案件审理中的难点。各地法院的认识和掌握的标准并不统一，造成同案不同判的情况存在。”
“指导意见对无明确规则可以依据的问题如：开工日期、工程造价鉴定机构的选择、优先受偿权担保范围等，作出明确规定，以统一全省法院的裁判标准，履行对下级法院业务指导功能。”

3. 被告拖欠我工程款，我在南京起诉了他，然后南京方面在第一次开庭后由于对方在安徽告我拖延工期被转到安...

合法，依照民事诉讼法第三十四条、第三十六条的规定，你这案件属于不动产纠纷，因工地在安徽，应由安徽法院专属管辖，南京法院应将案件移送给安徽法院合并审理，移送后，案件已由安徽法院审理，南京法院不再审理，也就不存在宣判问题。
附：民诉法的有关规定
第三十四条下列案件，由本条规定的人民法院专属管辖：
（一）因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖；
（二）因港口作业中发生纠纷提起的诉讼，由港口所在地人民法院管辖；
（三）因继承遗产纠纷提起的诉讼，由被继承人死亡时住所地或者主要遗产所在地人民法院管辖。
第三十六条人民法院发现受理的案件不属于本院管辖的，应当移送有管辖权的人民法院，受移送的人民法院应当受理。受移送的人民法院认为受移送的案件依照规定不属于本院管辖的，应当报请上级人民法院指定管辖，不得再自行移送。

4. 安徽大学老师杀害19岁少女案开庭，此案件为何让人义愤填膺

因为这个老师的做法太残忍了，简直就不配为一个老师，连自己的学生都能够杀害的人，得是一个多么可怕的人。所以这个案件才会让人那么义愤填膺，都在为这个少女感到惋惜，不过这件事情也是有原因的，那我们就来看看到底是因为什么。

一，事件的原委

被害女生是安徽工程大学2018级学生，2019年上半年被告人郭某任其马克思主义原理课老师，年4月初两人成为情侣，之后因为感情不和两人在2019年6月30日分手，在这之后，郭某多次向女孩提出复合，但女孩都没有答应，2019年9月19日，郭某携带一把匕首在校园内等待女孩下课，之后尾随女孩的学校北门外，女孩想要乘坐出租摆脱纠缠，看到郭某追的过来，就像马路对边跑去，结果被随后追来的郭某砍成了重伤，随后郭某想要自杀，但是被随即赶来的警察给阻止了，女孩送到了医院，经医生抢救无效已经死亡。

5. 安徽一建筑公司因“挂靠”官司缠身，挂靠资质有何利弊

安徽的一家建筑公司因为挂靠的问题，让他万万没想到的是，招来了千万的官司缠身，主要还不是工程质量的问题，关键还是一个借贷的纠纷案情，因此从这个方面可以衍生出一个问题，挂靠的弊端到底有多少呢。

其次挂靠人签合同是以挂靠的单位名义搞的，因此在这个上面各种各样的不法行为就比较难查，监管的难度也是特别大。因此挂靠人游走在挂靠单位以及甲方中间，用各种不法手段来做一些事情，滋生腐败。

最后就是挂靠人，他不是一个集团企业，因此他们的技术力量，管理，以及财力各个方面都满足不了工程要求，因此在这样一个情况下，工程的质量安全就产生了巨大的隐患，这也是为什么出现这么多豆腐渣工程的原因，豆腐渣工程无非就是出现在层层分包，又或者是挂靠人的能力有限导致的。

6. 安徽一工地发生溺水事故4人死亡，造成此次事故的原因是什么

2021年5月25日的时候，在安徽的工地处发生了一件污水管爆裂事故。根据现场的救援情况中得知此次的污水管爆裂事件有4名工地工人失去了生命。这四名死者的死因皆是由于污水管爆裂，被淹溺水身亡。这件事情被报道出来后在网上也引来了很多关注。为什么污水管会突然爆裂呢？那些溺水的人是不是因为不会游泳才会溺水身亡的？对次我在下面整理了以下信息来解答疑问：

在施工之前还是要先检查一下施工地带是否有相应的地下管道深埋地底。如果有一定要尽量避开，或者是将它做好标记，小心施工，减少此类悲剧的发生。

7. 求“安徽省建设工程中途停工损失补偿暂行办法”

这个应该属于违约索赔，主要包括直接（材料老化、失效、机械停滞、看管费用、复工费用）和间接损失（工期延误加长的管理费等），如果属于垫资还应计算同期银行利息。
结合实际情况自己计算一下损失就可以了。不过要有依据，就是证据。

8. 不满补偿阻拦工程施工，2人被行拘，警方的做法为何被通报

当时两名村民被行拘的时候，已经有人拍了视频，并且还把这些视频放到了网上，并说这两个村民是无辜的，为了避免舆论误会。所以进行了通报。

上面这两村民被行拘，本是一件很正常的事情，不过因为某些人造谣，才让事情变复杂了，如果不加以解析就难以说明情况，所以进行了通报。

9. 安徽省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的指导意见(二)

《安徽省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的指导意见专(二)》2014年发属布。今后，全省各级法院在审理建筑工程施工合同纠纷案件时，将对非法转包、串标等行为说“不”。

近年来，建筑市场存在的交易不规范、违约失信等问题较为严重，导致矛盾复杂、纠纷频发。省高院新发布的《指导意见(二)》共计24条，对建设工程施工合同的效力、工期和工程质量、工程价款结算、违约责任、工程造价鉴定、工程价款优先受偿权等相关问题作出了明确规定。其中，对农民工等弱势群体的适当保护，共有6个条文涉及。
具体条文在法院内部传送学习，一旦公开，本律师将及时公布在网上。

10. 安徽一工地水管爆裂，4名现场施工人员不幸溺亡，善后处置工作进行的如何

意外和明天你永远不知道哪个先来，这不，安徽有一工地水管爆，导致四名现场施工人员，不幸溺亡，对于这一结果，让我们非常的难受，但是我们也无能为力，目前相关部门，也正在积极处理善后工作，目前正在进行进一步的沟通，商谈相关的赔偿工作以及后事处理工作，具体到了什么程度，我们还不得而知，相信，一定会给我们一个合理的处理。同时，为了避免类似事故再次发生，相关部门，对于事故的原因，也在加大力度排查。对于这种意外，其实在我们身边，也是非常多见的，每一次他的到来，都让我们猝不及防，当然，每次所带来的损失。也是我们无力承担的。所以，为了减少类似事件的发生，这些事情我们必须做好，下面我们一起来简单的了解下，

当然，所有的工作都是为了有备无患，我们谁也不愿意看到事故发生，也不愿意看到我们的准备工作真正使用。但是我们不做这个准备，当意外真的来临之时，我们会非常的无力。