『壹』 冬季施工可以索赔吗菲迪克合同条款
冬季施工是否可以索赔应该查看合同清单中的措施费项目是否包括冬雨季施工增加费，若是包括则不能索赔，若是不包括则可以要求增加清单项，补充冬季施工费。
『贰』 国际fidic索赔，争端和仲裁与国内的区别
各缔约国可以适用《和平解决国际争端公约》中所规定的规则,也可以另行议定规则。1907年公约中规定的程序规则,是根据长时期的仲裁实践编纂的,要点如下：提请仲裁的国家应签订一项仲裁协定(compro-mise),明文规定争端事由、委派仲裁人的期限和方法、赋予仲裁庭的特别权力、开庭地点、使用的语文等。各当事国有权委派特别代理人作为各当事国和仲裁庭之间的联络人，也可以聘用律师或辅佐人。仲裁程序包括书面程序和口头程序。仲裁庭的评议秘密举行，一切问题由仲裁人多数决定。裁决书必须叙明理由。裁决是确定的，不得上诉。裁决仅对各当事国有拘束力。每个当事国负担自己的费用，仲裁庭费用则由各当事国平均负担。上述规定基本上仍被沿用。1949年4月28日联合国大会决议修改并恢复效力的1928年日内瓦《和平解决国际争端的总议定书》中关于仲裁的部分规定：关于“权利的争端”必须提交联合国国际法院（见国际争端的司法解决），但如果当事国同意，可以提交仲裁法庭。其他争端经和解未能达成协议的，也可以提交仲裁法庭。此外，总议定书就仲裁法庭的组成方式，以及当事国未能就仲裁人的委派达成协议时应遵循的程序，作了规定。但接受这一总议定书的国家很少。国际法委员会1958年通过，并经联合国大会于同年提请会员国考虑和使用的《仲裁程序示范规则》，除了包含仲裁一般程序规则外，还就争端各当事国在履行所承担的仲裁义务时可能发生的一些情况及解决法作了规定。这些情况是：负有仲裁义务的国家，在仲裁法庭成立以前，对于是否存在争端，以及争端是否属于仲裁义务范围发生分歧；关于仲裁法庭的组成未能达成协议；当事国对于裁决的意义和范围发生争执，而不可能提交原仲裁法庭决定；当事国一方根据规定的理由对裁决的效力提出异议等。遇有这些情况，可以由当事国一方请求国际法院作出决定，或协助解决。国际联盟的国际常设法院于1922年正式成立以前，仲裁是国际争端的唯一的法律解决方法，提交仲裁的国际争端比较多。法院成立以后，仲裁案件一度大为减少。第二次世界大战结束后，情况又有了改变。1945～1970年有20多个案件提交国际仲裁。在70年代，也有几个较大的案件，如阿根廷与智利之间关于“比格尔海峡案”(1977)、英法“大陆架划界案”(1977～1978)，都是通过仲裁得到了解决。今后的趋势是，作为国际争端的两种法律解决方法，仲裁与司法解决基本上会同样被经常使用。
『叁』 索赔有效是14天还是28天内
国内及国际（FIDIC）均规定为28天 ，承包商的索赔应在引起索赔的事件第一次发生之后28天内，将它的索赔意向通知工程师。
『肆』 FIDIC合同条件规定的业主索赔
1、拒收不合格的材料和工程；
2、承包人未能按照工程师的指示完成缺陷补救工作；
3、由于承包人的原因修改进度计划导致业主有额外投入；
4、拖延违约赔偿；
5、业主为承包人提供的电、气、水等应收款项；
6、未能通过竣工检验；
7、缺陷通知期的延长；
8、未能补救缺陷；
9、承包人违约终止合同后的支付；
10、承包人办理保险未能获得的补偿部分。
『伍』 现在适用99版本的话，索赔未在28天内提出的话，是否丧失权利
楼主的这个问题比较复杂，不知道你的合同采用的是哪个格式和版本。对于99版FIDIC而言，对承包商的索赔有明确的时间规定。首先是索赔通知，承包商从“知道或者应当知道”索赔事件发生，并可能对工程完工日期或者产生额外成本时14天内向工程师发出索赔通知，并在28天内提交索赔报告。如果事件持续影响，应该每个月提交索赔报告。
根据很多的法庭判决案例，如果在合同中没有明确规定“在期限内发出索赔通知”是索赔的必要前提，比如规定说“尽快”、或者“合理期限内”发出索赔通知，则在28天后发出索赔通知仍可能成功；如果合同中有条文明确规定了在“期限内发出索赔通知”是索赔的先决条件，则很可能丧失索赔的权利。如果损失巨大，且索赔通知超期不多，在法庭上仍有可能获得法官的同情而判决仍有索赔权利。反之，可能性不大。
另外，如果在不可抗力事件发生时，承包商有证据证明其不知道会引起延期或造成费用损失，而是之后才意识到的，索赔通知发出时间的起算点可能得到相应后延。
再一种情况，不可抗力事件发生时，承包商知道可能引起完工延期或者费用损失，但受当时不可克服的客观因素限制，导致无法向工程师发出索赔通知，比如通讯原因、交通原因、安全原因等，在限制因素消失后，立即发出了索赔通知，该通知仍然有效。
对于合同管理者而言，仔细阅读合同条文，熟知有关事项执行程序的规定，并建立相应的执行清单是非常有必要的。索赔通知可以很简短地阐述事件的发生时间、地点、性质，并认为承包商可能因此取得索赔权利，告知工程师即可，并同时保持真实的现场同期记录。因为没发索赔通知而丧失索赔权利是很遗憾的事情。
『陆』 FIDIC合同是如何索赔的
工程索赔通常有两类：1）可以根据合同随时解决的；2）需要司法解释或经征求工程师意见后提交争端调解委员会或最终提交仲裁解决的。 为有效处理索赔并尽量减轻对工程合同的负面影响，最关键的事无论是工程师代表还是承包商的代表，在整个合同期间要保存如下全面详尽的纪录：现场日记、进度资料及照片、人力和设备损耗、周报和月报、更新的施工计划、会议记录、现场指令、变更指令、图纸发布登记、财务卷宗、往来函电卷宗等，并就特别事件在合同规定的范围内向业主提交索赔意向、索赔报告及程序性文件。 为弥补费用和损失，承包商按照既定的、商定的程序提交其索赔要求。这种索赔主要有三种： （1） 追加工程：所追加的项目为工程数量表中已包含的项目，一般可以按合同单价得到支付并得到相应的工期延长。当追加数量超过合同规定时，承包商有权提出单价变更。 （2） 业主违约：由于业主的违约而对承包商造成的损失，可由承包商提出合理的费用增加及相应的工期演唱。但如何落实索赔费用是一大难点。因此索赔值的计算方法应运用国际上工人、惯用和惯例的基本原则，在业主、承包商和工程师及调解人等之间达成共识。承包商在计算费用时，应采用国际通用的计算方法，如实际费用法、总费用与修正费用法、分项法等。要遵守的基本原则包括：1）实际损失中，应注意直接损失和间接损失的区别，一切实际损失都必须以出具的证明和证据为准；2）承包商在提出索赔时，应扣除按合同规定承包商应自己承担的风险部分；3）对已定标准的费用项目，除非变更超过合同规定，原则上不宜扩大其计算值；4）索赔的典型案例所采用的计算原则和计算方法，基本上是国际工程索赔处理时的“公理”，承包商应学会应用。 （3） 无法预见：因无法预见特定事件而被迫发生的延误，须提交索赔报告，其评估过程分3个步骤：1）订立索赔处理原则，即相关条款；2）调查索赔的起因，特定事件怎样即在多大程度上给承包商造成了实际损失和延误；3）估算应付金额，计算并核实所有相关费用。