① 建筑工程一切险过了保险期限，但在保证期限内发生的损害能否索赔
工程保险经常会有附加个保证期，但保证期不同于保险期，
保证期的开始时间一内般也都是在保险容期结束后再开始的，比如你的保险期是09年9月9日结束，那它的保证期也就是在09年9月10日开始，持续两年。这是时间。
内容是：保险工司保证你的完工工程（注意，工程质量一定要合格，否则保险公司会以你工程质量不合格不给予保证），在完工后的两年内，如果出现一些维修，在这维修过程中出现的工程损失可以给予赔偿。举个例子：XX大桥，属于合格工程，在完工验收后，工程的保险期结束，保证期开始。然后，有车祸将护栏撞坏了，需要进行护栏维修，但是在工人维修护栏过程中，出现人为的（自然灾害一般不保，除非有附加条款）事故，将桥面的路灯损坏了，那保险公司可以赔偿你路灯的损失，但是护栏的维修费是不会赔的。（既使你护栏也造成了不必要的损失，也不会赔）
② 施工合同索赔意向通知书提出期限
建设工程施工合同
（GF-1999-0201）（示范文本）
36．1当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。
36．2发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：
（1）索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；
（2）发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；
（3）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；
（4）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。
（5）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。
36．3承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按36．2款确定的时限向承包人提出索赔。
③ 工程变更的索赔有效期,为什么时间越短对承包人越不利
时间越短，对承包人的管理水平要求就越高，故对承包人不利。
④ 建筑工程索赔有效期
首先， 对于不履行合同义务的违约人 ，应勇敢的利用法律武器维护自己的合版法权益， 更何况是自己权的血汗钱，你应当向有管辖权的人民法院提起诉讼，请求 索赔
根据我国法律规定，你可以向该工程发包方、总承包方、转包方索求赔偿。
⑤ 关于建筑工程保修期限和损害赔偿的规定有哪些
建设工程实行质量保修制度。建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等”；第四十条规定：“在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：……（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年…… 建设工程的保修期自竣工验收合格之日起计算”。2000年6月30日发布的建设部第80号令《房屋建筑工程质量保修方法》第九条规定：“房屋建筑工程的保修期限内出现质量缺陷，建设单位或房屋建筑所有人应当向施工单位发出保修通知，施工单位接到保修通知后，应当到现场核查情况，在保修书约定的时间内予以保修”；第十条规定：“保修费用由质量缺陷的责任方承担”；第十四条规定：“在保修期内，因房屋建筑工程质量缺陷造成房屋所有人、使用人或第三方人身、财产损害的，房屋所有人、使用人或第三方可以向建设单位提出损害赔偿要求，建设单位向造成房屋建筑工程质量缺陷的责任方追偿。”
⑥ 施工合同索赔意向通知书提出期限为多少天
在索赔事件终了后复28d内，向监理工制程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。
⑦ 施工单位索赔期限内提出索赔,丧失了索赔权,但是根据民法通则,在民事诉讼有效期内,
个人认为：索赔权是一种权利，索赔的要求是权利的行使。而诉讼时效是指民版事权利受到侵害的权利人在权法定的时效期间内不行使权利，当时效期间届满时，人民法院对权利人的权利不再进行保护的制度。当事人约定的期限不得与法律相抵触，否则无效。当事人不得对诉讼时效进行约定。诉讼时效是法定的，虽然当事人有意思自治的权利但是不得和法律相抵触，因此即使约定的索赔权期限届满也不影响诉讼时效。只能说约定的索赔期限不能和法律相抵触。
⑧ 索赔有效期
工程索赔时效是指施工合同履行过程中，索赔方在索赔事件发生后的约定期限内不行使索赔权的，视为放弃索赔权利，其索赔权归于消灭的合同法律制度。约定的期限即索赔时效期间，一般为28天(根据通用条款)。该种索赔时效，属于消灭时效的一种。
2、工程索赔诉讼时效
诉讼时效是权利人请求人民法院保护自己民事权利的期限，自权利人知道或应当知道权利受到侵害之日起计算。诉讼时一般为2年，但涉及商品质量不合格、人身损害、寄存保管、租金的，诉讼时效为1年。但诉讼时效从权利实际被侵害之日起最长不超过20年，有特殊情况的，人民法院可以延长诉讼时效期间。
3、诉讼时效与索赔时效的区别
索赔时效和诉讼时效存在根本的区别，诉讼时效是权利人请求人民法院保护自己民事权利的期限，是法定时效，不可随意约定更改，指向的对象是法院。索赔时效是权利人请求义务人行使义务的期限，该期限是约定期限，指向的对象是义务人。索赔时效是除斥期间，超过索赔时效丧失的是实体权利，义务人给付的可以要求返回。超过诉讼时效即丧失胜诉权，实体权利不丧失，义务人给付的无权要求返还。
在工程合同履行中，合同双方应重视合同的约定，积极履行合同。如果超过索赔进行索赔，将直接导致实体权利的丧失。丧失了实体权利，即使未超过诉讼时效，也只能面临败诉的后果。
4、工程停工后如何进行索赔
（1）弄清楚停工的责任归于谁，如果发包人的原因导致停工的，承包人可以请求索赔哪些损失有以下七种：
①机械设备闲置费，包含租金和损耗；
②管理人员及工人的工资；
③因停工所额外支出的管理费，包含住宿、餐饮等；
④材料仓储费；
⑤支付停工期间材料价格上涨的部分费用；
⑥因获得的工程款的利息；
⑦因防止扩大损失而支出的费用