不可抗力的索赔期限

㈠ 关于国家赔偿，诉讼时效是多长

根据我国《国家赔偿法》第39条的规定，赔偿请求人请求国家赔偿的时效为两年，自其知道或者应当知道国家机关及其工作人员行使职权时的行为侵犯其人身权、财产权之日起计算，但被羁押等限制人身自由期间不计算在内。在申请行政复议或者提起行政诉讼时一并提出赔偿请求的，适用行政复议法、行政诉讼法有关时效的规定。赔偿请求人在赔偿请求时效的最后六个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，时效中止。从中止时效的原因消除之日起，赔偿请求时效期间继续计算。

㈡ 不可抗力发生时费用工期索赔怎么进行

这个问题分两部分来回答
第一部分，费用索赔：
通常情况下因不可抗力发生损失时，现场已完工程、已到场材料的损坏有发包方负责，施工方自有或租赁使用的机械、材料等损失由施工方负责，不可抗力发生后现场清理的费用是否发包方负责的，承包方另外要求的赔偿一般是不会获得接纳的，在法律上来讲也是不予支持的。

第二部分，工期索赔：
通常情况下发生不可抗力的时候工期是可以顺延的。

另外，我说的是通常情况，具体的情况可能要看相关的承包合同，看看有关工期索赔和费用索赔包括的范围。

㈢ 不可抗力因素造成的损失，赔偿问题怎么解决

邻居水管因雪灾冻爆，水淹到我家，地板全部废掉这种属于自然灾害，在法律上不要求强制赔偿，只能友好协商解决。

根据《民法通则》第一百零七条 因不可抗力不能履行合同或者造成他人损害的，不承担民事责任，法律另有规定的除外。

第一百三十九条 在诉讼时效期间的最后六个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。从中止时效的原因消除之日起，诉讼时效期间继续计算。

第一百五十三条 本法所称的“不可抗力”，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

(3)不可抗力的索赔期限扩展阅读：

《合同法》中关于不可抗力的相关规定

第一百一十七条因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

第一百一十八条当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

第一百一十九条当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。

当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。

㈣ 国家赔偿时效期限如何规定

赔偿请求人请求国家赔偿的时效为两年，自国家机关及其工作人员行使职权时的行为被依法确认为违法之日起计算，但被羁押期间不计算在内。 另外，赔偿请求人在赔偿请求时效的最后六个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，时效中止。从中止时效的原因消除之日起，赔偿请求时效期间继续计算。 国家赔偿法的请求时效有别于行政诉讼的起诉时效。行政诉讼的起诉时效是三个月，国家赔偿法的请求时效为两年，系违法之日起计算。亦即在违法行为发生后两年之内受害人应当向违法机关申请赔偿，超过两年为超过请求时限，放弃主张权利。两年之内受害人向违法机关申请赔偿而该机关不作为的，对不作为提起诉讼的起诉时效是三个月，向法院提起国家赔偿诉讼可以出具两年之内受害人向违法机关申请赔偿的证据，如快件发票或者挂号件发票等。

㈤ 因不可抗力终止的工程，工程款索赔时间

因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。 1．工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担； 2．发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用； 3．承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担； 4．停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担； 5．工程所需清理、修复费用，由发包人承担。不可抗力是一项免责条款，是指买卖合同签订后，不是由于合同当事人的过失或疏忽，而是由于发生了合同当事人无法预见、无法预防、无法避免和无法控制的事件，以致不能履行或不能如期履行合同，发生意外事件的一方可以免除履行合同的责任或者推迟履行合同，在我国《民法通则》上是指“不能预见、不能避免和不能克服的客观情况”。

㈥ 不可抗力发生后，怎么索赔

在标准施工招标文件中规定，如果不可抗力造成工期延误的，只索赔工期，如果不可抗力期间应监理人要求照管、清理、修复工程的，那么只索赔费用。
在FIDIC中，如果发生了不可抗力，索赔工期和费用。

㈦ 由不可抗力导致的索赔可以索赔什么

因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。

（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害，由发包人承担；

（2）发包人，承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

（3）承包人施工机械设备的损失及停工损失，由承包人承担；

（4）停工期间，承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担；

（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担。 所以说不可抗力不可以索赔是不正确的。

(7)不可抗力的索赔期限扩展阅读：

因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。

（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害，由发包人承担；

（2）发包人，承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

（3）承包人施工机械设备的损失及停工损失，由承包人承担；

（4）停工期间，承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担；

（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担。

㈧ 发生不可抗力时，费用索赔和工期索赔的范围是什么

1、费用索赔

通常情况下因不可抗力发生损失时，现场已完工程、已到场材料的损坏有发包方负责，施工方自有或租赁使用的机械、材料等损失由施工方负责，不可抗力发生后现场清理的费用是否发包方负责的，承包方另外要求的赔偿一般是不会获得接纳的，在法律上来讲也是不予支持的。

2、工期索赔

通常情况下发生不可抗力的时候工期是可以顺延的。另外，具体的情况可能要看相关的承包合同，看看有关工期索赔和费用索赔包括的范围。

(8)不可抗力的索赔期限扩展阅读

不可抗力主要包括以下几种情形

（1）自然灾害、如台风、洪水、冰雹；

（2）政府行为，如征收、征用；

（3）社会异常事件，如罢工、骚乱。

在不可抗力的适用上，有以下问题值得注意

（1）合同中是否约定不可抗力条款，不影响直接援用法律规定；

（2）不可抗力条款是法定免责条款，约定不可抗力条款如小于法定范围，当事人仍可援用法律规定主张免责；如大于法定范围，超出部分应视为另外成立了免责条款；

（3）不可抗力作为免责条款具有强制性，当事人不得约定将不可抗力排除在免责事由之外。

不可抗力的免责效力

因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。但有以下列外：

（1）金钱债务的迟延责任不得因不可抗力而免除。

（2）迟延履行期间发生的不可抗力不具有免责效力。