Ⅰ 工期延误,变更签证的时效性与索赔时效性的区别
工程变更:工程变更是保证设计和施工质量,完善工程设计,纠正设计错误以及满足现场条件变化而进行的设计修改工作,包括由建设单位、设计单位、监理单位、施工单位及其它单位提出的设计变更。
工程索赔,通常是指承包人的费用补偿以及工期补偿,是单方面的法律行为。发包人基于建设工程质量及工期问题也可以向承包人提出索赔。
工程签证:指除施工图纸所确定的工程内容以外的施工现场发生的实际工作,由监理工程师确认其工程行为的发生与数量,是否予以计量与支付,应按合同原则及项目的有关规定办理。 施工过程中的工程签证,主要是指施工企业就施工图纸、设计变更所确定的工程内容以外,施工图预算或预算定额取费中未含有而施工中又实际发生费用的施工内容所应办理的工程签证,如由于施工条件的变化或无法遇见的情况所引起工程量的变化。
它们的区别是:
1、变更是合同内的施工项目发生变化 。
2、签证是已经发生的不包括在施工合同内的施工项目。
3、索赔是一方向有过错一方提出的补偿。
Ⅱ 如何正确处理变更与签证、调价、索赔之间的关系
投标中标与结算时最大限度地获取利润是承包商追求的永恒主题。
在投标时,承包商一方面应积极响应招标文件,另一方面,承包商应仔细研究招标文件和招标图纸,认真踏勘现场,在满足招标文件约束的前提下尽可能为以后工程变更获取额外利润做准备。
1.索赔、变更与签证的选用
相对于索赔,运用变更和签证则是承包商比较理想的选择。因为工程实施过程中的变更往往是业主方提出来的,相对来说主动权更多地掌握在承包商手里,如果变更的内容与原报价有所差异,这时也可适当地争取在单价上做相应的调整。
有经验的承包商就不会认为索赔是获取利益的惟一办法或最佳控制方法,而会适时利用变更令的机会以签证的方式向业主索取额外的成本补偿,在可以用签证方式能解决问题的情况下就不会运用施工索赔。即使最终未得到工程变更补偿,也可为后期索赔提供有力的书面证据。
2.工期补偿与费用补偿之间的选择
当所建工程工期期限比较宽松,此时要求工期补偿就相对比较容易些;而对于工期比较紧迫的工程,对业主方提出费用补偿则相对容易些,所以承包商要灵活运用补偿方式,争取最大的获益。
Ⅲ 索赔时效28天和14天如何区分和使用
这个是时效的问题
如果是工程量变更的
需要在14天内提出
如果是索赔的
就要28天内提出
Ⅳ 关于工程索赔的14天和28天时限的区别
4天内索赔(合同价款)
《建设工程施工合同(示范文本)》规定,若发生了合同价款需要调整的因素后,承包人应当在14天内,将调整原因、金额以书面形式通知工程师,工程师确认调整金额后作为追加合同价款,与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后14天内不予以确认也不提出修改意见,视为已经同意该项调整。
可调价格合同中合同价款的调整因素包括:
1、法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款
2、工程造价管理部门公布的价格调整
3、一周内非承包人原因的停水、停电、停气造成停工累计超过8h
4、双方约定的其他因素
28天内索赔(费用、工期)
发包人未能按合同约定履行自已的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况,造成工期延误和(或)承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失,承包人可按下列程序以书面形式向发包方索赔:
1、索赔事件发生后28天内,向工程师发出索赔意向通知
2、发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料
3、工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28天内给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据
4、工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可
5、当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后28天内,向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。
承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误,发包人可按以上索赔程序和时限向承包人提出索赔。(喵喵保)
Ⅳ 变更索赔的分类
因修正设计图纸中的错误、漏项和改变结构、增减单项工程致使施工单位增减费用以及为优化设计、方便施工发生的变更。主要有:
1、现场实际施工环境与设计图纸不符,主要表现为地质情况的差异、地面横断面变化、分项工程数量差等;
2、业主基于质量、安全、造价、竣工后使用等原因,要求增减的工程项目,以及为满足环保等要求需增设的工程;
3、应地方政府和当地群众要求需增设的工程。 铁路项目:采用技术设计或初步设计资料进行投招标的项目,施工图数量与投标数量变化引起的工程造价调整。
公路项目:采用一阶段设计图与二阶段施工图之间的量差引起的工程造价调整。 根据发生的原因不同,分六种情况:
1、外部环境:由于业主供图、供料、村民干扰等原因造成停工、赶工费用损失而产生的费用。
2、不可抗力:因地质条件、恶劣气候等现场条件变化引起的以及地震、洪涝等其他不可抗力造成的损失。
3、工期变化:由于业主要求提前竣工或由于业主原因导致工期延误而引起的施工费用增加。
4、价格变化:物价上涨超过一定幅度、物资运输价格或方案发生变化等增加的费用。
5、工程保险:施工单位在遭受损失时,根据投保的内容,在规定期限和范围内向保险公司提出的索赔。
6、其他:合同约定的其他索赔条款。
Ⅵ 求助!!工期的索赔时限是多少天
一般是2年诉讼时效,知道或应当知道自己的权益受侵害之日起2年内主张。
诉讼时效是指民事权利受到侵害的权利人在法定的时效期间内不行使权利,当时效期间届满时,权利人将失去胜诉权利,即胜诉权利归于消灭。在法律规定的诉讼时效期间内,权利人提出请求的,人民法院就强制义务人履行所承担的义务。而在法定的诉讼时效期间届满之后,权利人行使请求权的,人民法院就不再予以保护。
Ⅶ 工程变更怎样索赔
工程变更
所谓工程变更,在工程项目实施过程中,按照合同约定的程序,监理人根据工程需要,下达指令对招标文件中的原设计或经监理人批准的施工方案进行的在材料、工艺、功能、功效、尺寸、技术指标、工程数量及施工方法等任一方面的改变,统称为工程变更。
变更索赔
变更是指修正设计图纸中的错误、漏项、增减工程以及为优化设计、方便施工发生的变更。
索赔是指在合同实施过程中,因非自身原因造成的工程延期、费用增加而要求业主给予补偿损失的权利要求。
分类
变更设计
因修正设计图纸中的错误、漏项和改变结构、增减单项工程致使施工单位增减费用以及为优化设计、方便施工发生的变更。主要有:
1、现场实际施工环境与设计图纸不符,主要表现为地质情况的差异、地面横断面变化、分项工程数量差等;
2、业主基于质量、安全、造价、竣工后使用等原因,要求增减的工程项目,以及为满足环保等要求需增设的工程;
3、应地方政府和当地群众要求需增设的工程。
变更索赔施工图量差
铁路项目:采用技术设计或初步设计资料进行投招标的项目,施工图数量与投标数量变化引起的工程造价调整。
公路项目:采用一阶段设计图与二阶段施工图之间的量差引起的工程造价调整。
变更索赔索赔
根据发生的原因不同,分六种情况:
1、外部环境:由于业主供图、供料、村民干扰等原因造成停工、赶工费用损失而产生的费用。
2、不可抗力:因地质条件、恶劣气候等现场条件变化引起的以及地震、洪涝等其他不可抗力造成的损失。
3、工期变化:由于业主要求提前竣工或由于业主原因导致工期延误而引起的施工费用增加。
4、价格变化:物价上涨超过一定幅度、物资运输价格或方案发生变化等增加的费用。
5、工程保险:施工单位在遭受损失时,根据投保的内容,在规定期限和范围内向保险公司提出的索赔。
6、其他:合同约定的其他索赔条款。
工程变更引起的索赔
在工程施工过程中,由于遇到不能预见的情况、环境,或为了节约成本等,在监理工程师认为必要时,可以对工程或其任何部分的外形、质量或数量做出变更。承包方均应按监理工程师的指令执行,但承包方有权对这些变更所引起的附加费用进行索赔。
根据监理工程师的指令完成的变更工程,应以合同中规定的单价和价格确定其费用。如果合同中没有可适用于该项变更工程的单价或价格,则应由监理工程师和承包商共同商定适用的单价或价格。如果双方不能取得一致意见,则由监理工程师确定其认为合理的单价和价格,如果承包方不同意,便会引起索赔。监理工程师一般是通过详细估算实际成本来确定单价的,或比照工程量清单中同类工程的单价来确定。单价确定是否合理常常是引起这类索赔争议的主要原因。
Ⅷ 索赔的期限不是28天吗怎么这里是14天
[简答题]甲公司投资建设一幢地下1层、地上层的框架结构商场工程,乙施工企业中标后,双方采用《建设工程施工合同》(示范文本)(GF一1999一O201)签订了合同。合同采用固定总价承包方式,合同工期为405 d,并约定提前或逾期竣工的奖罚标准为每天5万元。 合同履行中出现了以下事件。 事件一:乙方施工至首层框架柱钢筋绑扎时,甲方书面通知将首层及以上各层由原设计层高4.30 m变更为4.80 m,当日乙方停工。25 d后甲方才提供正式变更图纸,工程恢复施工。复工当日乙方立即提出停窝工损失150万元和顺延工期25 d的书面报告及相关索赔资料,但甲方收到后始终未予答复。 事件二:在工程装修阶段,乙方收到了经甲方确认的设计变更文件,调整了部分装修材料的品种和档次。乙方在施工完毕三个月后的结算中申报了该项设计变更增加费80万元,但遭到甲方的拒绝。 事件三:从甲方下达开工令起至竣工验收合格止,本工程历时425 d。甲方以乙方逾期竣工为由从应付款中扣减了违约金100万元。乙方认为逾期竣工的责任在于甲方。 【问题】1.事件一中,乙方的索赔是否生效?结合合同索赔条款说明理由。 2.事件二中,乙方申报设计变更增加费是否符合约定?结合合同变更条款说明理由。 3.事件三中,乙方是否逾期竣工?说明理由并计算奖罚金额。 答案:解析:1.事件一中,乙方的索赔是生效的。 理由:承包人应当在合同规定的调整情况发生后14 d内,将调整原因、金额以书面形式通知发包人,发包人确认调整金额后将其作为追加合同价款,与工程进度款同期支付。发包人收到承包人通知后14 d内不予确认也不提出修改意见,视为已经同意该项调整。 2.事件二中,乙方申报设计变更增加费不符合约定。 理由:承包人申报时间超出了规定的14 d的期限。 3.事件三中,乙方没有逾期...