❶ 索赔有效期
工程索赔时效是指施工合同履行过程中,索赔方在索赔事件发生后的约定期限内不行使索赔权的,视为放弃索赔权利,其索赔权归于消灭的合同法律制度。约定的期限即索赔时效期间,一般为28天(根据通用条款)。该种索赔时效,属于消灭时效的一种。
2、工程索赔诉讼时效
诉讼时效是权利人请求人民法院保护自己民事权利的期限,自权利人知道或应当知道权利受到侵害之日起计算。诉讼时一般为2年,但涉及商品质量不合格、人身损害、寄存保管、租金的,诉讼时效为1年。但诉讼时效从权利实际被侵害之日起最长不超过20年,有特殊情况的,人民法院可以延长诉讼时效期间。
3、诉讼时效与索赔时效的区别
索赔时效和诉讼时效存在根本的区别,诉讼时效是权利人请求人民法院保护自己民事权利的期限,是法定时效,不可随意约定更改,指向的对象是法院。索赔时效是权利人请求义务人行使义务的期限,该期限是约定期限,指向的对象是义务人。索赔时效是除斥期间,超过索赔时效丧失的是实体权利,义务人给付的可以要求返回。超过诉讼时效即丧失胜诉权,实体权利不丧失,义务人给付的无权要求返还。
在工程合同履行中,合同双方应重视合同的约定,积极履行合同。如果超过索赔进行索赔,将直接导致实体权利的丧失。丧失了实体权利,即使未超过诉讼时效,也只能面临败诉的后果。
4、工程停工后如何进行索赔
(1)弄清楚停工的责任归于谁,如果发包人的原因导致停工的,承包人可以请求索赔哪些损失有以下七种:
①机械设备闲置费,包含租金和损耗;
②管理人员及工人的工资;
③因停工所额外支出的管理费,包含住宿、餐饮等;
④材料仓储费;
⑤支付停工期间材料价格上涨的部分费用;
⑥因获得的工程款的利息;
⑦因防止扩大损失而支出的费用
❷ 求助!!工期的索赔时限是多少天
一般是2年诉讼时效,知道或应当知道自己的权益受侵害之日起2年内主张。
诉讼时效是指民事权利受到侵害的权利人在法定的时效期间内不行使权利,当时效期间届满时,权利人将失去胜诉权利,即胜诉权利归于消灭。在法律规定的诉讼时效期间内,权利人提出请求的,人民法院就强制义务人履行所承担的义务。而在法定的诉讼时效期间届满之后,权利人行使请求权的,人民法院就不再予以保护。
❸ 施工合同索赔意向通知书提出期限为多少天
在索赔事件终了后复28d内,向监理工制程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。
❹ 工程索赔时效是多少
【造价员考讯】工程保险
1.工程保险:投保人与保险人签订工程保险合同,支付保险金,在保险期内发生损失,保险人按照约定承担保险赔付的行为。
(1)与建筑安装施工和使用过程有关;
(2)保险期间包括施工期和试运行期;
(3)保险责任范围广;
(4)涉及财产险、人身险和责任险。
2.工程保险特点 :专业性、高额性、信息不对称、可附加承保、条款个性化、条款可变更、投保不完整性。
3.工程保险的基本功能
(1)保护承包商利益 (2)保护业主利益 (3)减少工程风险发生。
4.工程风险和工程保险的关系
工程风险分散处置的途径有风险回避、风险自留、风险转移。工程保险是风险转移的重要有效途径之一。
5.工程保险索赔
工程索赔时效:2年
6.工程保险理赔:保险赔偿和给付责任。
7.工程保险监管
(1)监管目标:保障保险人的偿付能力,优化保险市场机制,规范运作。
(2)工程保险业务监管:重点是保险业务范围监管和保险费率等合同条款监管。
❺ 建筑工程索赔有效期
首先, 对于不履行合同义务的违约人 ,应勇敢的利用法律武器维护自己的合版法权益, 更何况是自己权的血汗钱,你应当向有管辖权的人民法院提起诉讼,请求 索赔
根据我国法律规定,你可以向该工程发包方、总承包方、转包方索求赔偿。
❻ 什么叫工程索赔时效
索赔时效是指施工合同履行过程中,索赔方在索赔事件发生后的约定期限内不行使索赔权则视为放弃索赔权,其索赔权归于消灭的合同法律制度。
❼ 建筑工程索赔依据,工程索赔时限有哪些规定
工程索赔事件发生后,要在28天之内上报索赔资料和证据,甲方在28范围之内提出异议或认可,没有提出异议,第29天就视为认可。
❽ 关于工程索赔的14天和28天时限的区别
4天内索赔(合同价款)
《建设工程施工合同(示范文本)》规定,若发生了合同价款需要调整的因素后,承包人应当在14天内,将调整原因、金额以书面形式通知工程师,工程师确认调整金额后作为追加合同价款,与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后14天内不予以确认也不提出修改意见,视为已经同意该项调整。
可调价格合同中合同价款的调整因素包括:
1、法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款
2、工程造价管理部门公布的价格调整
3、一周内非承包人原因的停水、停电、停气造成停工累计超过8h
4、双方约定的其他因素
28天内索赔(费用、工期)
发包人未能按合同约定履行自已的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况,造成工期延误和(或)承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失,承包人可按下列程序以书面形式向发包方索赔:
1、索赔事件发生后28天内,向工程师发出索赔意向通知
2、发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料
3、工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28天内给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据
4、工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可
5、当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后28天内,向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。
承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误,发包人可按以上索赔程序和时限向承包人提出索赔。(喵喵保)