『壹』 建筑工程施工工期延误罚款的最高限额是多少,有何依据
要看合同来的约定,自未约定的,罚款一般不得超过造成实际损失的30%。
建筑工程施工工期延误罚款的最高限额依合同的约定,如果合同约定的违约金(延期罚款属违约金的性质)过高,则可要求人法院适应减少。违约金约定是否过高,要综合考虑违约的程度,给对方造成的实际损失,以及约定的违约金占合同总价款的比例综合判定。(一般超过合同总价款30%的,要求法院减少一般获得支持的机率较大)
(1)建筑施工合同期限延期扩展阅读:
建筑工程施工工期延误罚款注意事项:
用户需要注意工程工期延误赔偿金的基本原则为,若赔偿金额代表了在合同签署之时因工程项目不能在合同的最后期限之前完成,而造成业主损失的合理预测,此时的赔偿金额是可以强制执行的。
时间一般都是工程施工的基本要素,若承包商没能在约定的时间里完成项目,会造成工期延误,这时根据此前约定的合同将产生相应的处罚。
『贰』 建筑工程工期延期报告怎么写是增加项目导致超过合同工期!
增加项目就是工程变更嘛,工程变更必然引起工期变化,变更的内容需要变更通知,作为版合同补充文权件;或者就变更内容重新拟定合同和工期。
如果工程施工过程中遇到了地质条件变化、环境条件变化、自然因素重大变化,属于人力不可抗因素或者建设方原因引起的,那么工期也应当相应顺延,并引起施工方对建设方的索赔请求。
如果是施工方自身原因引起的进度缓慢,延误工期,那么建设方一般不批准延期申请!
如果建设方要变更内容,就如你所说是增加项目内容,那么你应该请建设方出具变更通知,并协商工期进度。
格式嘛,你写的就挺好的。
『叁』 施工许可证开工后 延期 延长合同期限1年 可以吗
《建筑工程施工许可管理办法》第八条的规定明确
建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。即对领取施工许可证后的开工日期作出了限制。因故不能按期开工的,应当向市建设局申请延期,延期以两次为限,每次不超过三个月。从该办法可以看出,申请延期均是在没能按期开工前。不能在开工后提出。
针对你的问题,我认为属于是合同双方当事人的申请合同竣工施工期限的顺延问题,实质上既然已经开工,就规避了许可证的延期问题,就看合同当事人双方的合意是否一致了。由于是建筑施工合同,你们双方协商一致并签订补充协议后,要到当地建设管理部门备案,这样就完全合法了。司法实践当中,对合同当事人合意一致的延期竣工交工问题,就我目前了解,没有处罚性规定,也就是说,就看人家建设单位是否同意你们的延期要求了。
『肆』 建设工程延期上线不得超过合同的多少
法律、法规建设工程延期的所谓“上线”规定,建设工程施工合同通常也没有这样的约定。回但是,《建答筑法》第九条规定,建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工,因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期;延期以两次为限,每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废止。所以建设工程也不能无限延期,如果施工许可证超出法律、法规的规定而废止,应当重新申请或者办理相关的手续后才能继续进行。
『伍』 建筑施工合同与开工日期相差1年,需要一个合同延期签订说明。理由充分、合理
延期导致来合同无法履行,又自没有不可抗力的情形的,合同履行来说责任方要承担违约责任,但现在甲方要乙方出具延期的说明,相当于变更合同的工期,变更需要双方协商一致。现在如果施工方申请,甲方同意合同就变更了工期.如有追问请私信或腾讯留言
『陆』 施工合同中约定每日工期延期违约金。没有约定最高违约金。如何处理
没办法,只能按照违约天数具体计算了,上不封顶。
『柒』 施工合同中工期延误赔偿金一天是多少最高是多少
一、根据《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013(09)》的相关规定,合同工程发生误期的,除合同另有约定外,误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%。承包人赔偿后,也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。
二、法律依据:《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013(09)》
9.13误期赔偿
9.13.1如果承包人未按照合同约定施工,导致实际进度迟于计划进度的,发包人应要求承包人加快进度,实现合同工期。
合同工程发生误期,承包人应赔偿发包人由此造成的损失,并按照合同约定向发包人支付误期赔偿费。即使承包人支付误期赔偿费,也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。
9.13.2发承包双方应在合同中约定误期赔偿费,明确每日历天应赔额度。除合同另有约定外,误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%。误期赔偿费列入竣工结算文件中,在结算款中扣除。
9.13.3如果在工程竣工之前,合同工程内的某单位工程已通过了竣工验收,且该单位工程接收证书中表明的竣工日期并未延误,而是合同工程的其他部分产生了工期延误,则误期赔偿费应按照已颁发工程接收证书的单位工程造价占合同价款的比例幅度予以扣减。
『捌』 政府采购法工程类合同工期可以延期吗
你这个是不是服务期限的一个合同,个人认为你说的不是很合适,根据《政府采购专法》第五章第四十九条属规定“政府采购合同履行中,采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的,在不改变合同其他条款的前提下,可以与供应商协商签订补充合同,但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十”。
注意在不改变合同其他条款的前提下这条,也就是说服务期限,是在政府采购活动中确定的,是合同双方的要约、承诺,是合同的重要必备条款,应严格遵守。在规定的期限内双方履行完合同,即意味着政府采购活动终止;如果超过这个规定的期限还未履行完合同,意味着必定有一方违约,双方应按规定协商违约赔偿事宜。
因此,上述两种情况下都不应该有追加合同的情形发生。
『玖』 建设工程专业合同因项目工程延期还需备案续期
《中华人民共和国建筑法》第二章第十条 在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位版应当权自中止施工之日起一个月内,向犮证机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
建筑工程恢复施工时,应当向犮证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工前,建设单位应当报犮证机关核验施工许可证。