㈠ 知识对一个企业的作用,体现在哪些方面
知识产权战略与知识产权是完全不同的两个概念,知识产权战略不是权利、不是资源、不是财产,它是自上而下的、属于企业决策范畴的概念。
制定了企业知识产权战略并非就能自动实现做好企业知识产权工作的目的,但制定企业知识产权战略一定是其做好知识产权工作的第一步,这是企业为什么要制定企业知识产权战略的原因。
企业制定知识产权战略的动因是为了实现战略目标,知识产权战略的作用不止如此,企业通过制定知识产权战略并予以实施,可以直接提升企业知识产权开发、运用、保护、管理的能力,还具有其他的作用。
一、企业制定知识产权战略的动因
企业为什么要制定知识产权战略?只有一个动因,那就是为了实现战略目标,即企业确立了一个战略周期的战略目标,力求予以实现。由于时间、成本、效率、客观条件等因素的影响,企业如何实现战略目标有不同选择,后果也不一样,企业为了有效地进行资源配置,提高效率,降低成本,就需要制定知识产权战略。
二、直接作用
21世纪已进入了知识经济时代,知识经济的核心是知识产权,所以,在知识经济时代,知识产权工作就成为了企业一项长期甚至是常态性质的工作。
企业制定知识产权战略的动因是要实现战略目标,但是,知识产权战略是具有时间性特点的,即知识产权战略是在一个战略周期内的战略,如三年、五年、十年等等,在这个时间段内的战略目标是非常具体的。如果将时间段放到更长,可以发现:尽管不同战略周期内的战略目标不同,但是有一项内容是长期的、基本的工作,那就是如何提升知识产权的开发、运用、保护、管理能力,只有这种能力提升了,各种战略目标的实现才有保证。所以,企业知识产权战略最重要、最直接的作用就是能够提升企业的知识产权创造、运用、保护、管理能力。
对于这种直接的作用,应从两个方面来理解:
1、有备而战
提升企业的知识产权创造、运用、保护、管理能力,是一项系统工程,并非提出口头计划或制定简单的计划就能自动实现,也不可能完全依靠运气或企业员工的自觉来实现,而是需要精心准备、周密规划才能完成任务,制定企业知识产权战略就是最好的选择。
2、花小钱办大事
制定企业知识产权战略的投入与知识产权的投入是两个不同的概念,企业制定知识产权战略的投入并不大,是任何企业均可以承担的成本,而且企业还可以根据自已的实际情况控制制定战略的成本。这种小投入却可以换来知识产权创造、运用、保护、管理能力的提升,通过这种能力的提升,企业可以创造出更多的具有经济价值与使用价值的知识产权,并运用到具体的经营之中,转化为生产力,而随着管理水平与保护力度的加大,又形成良性循环,这样就可以满足生存与发展的需要,并取得竞争优势。
案例一:沃尔玛是全球最大连锁零售商,属于非高科技企业,但在《财富》杂志公布的2008年全球最大型500强公司排行榜中,沃尔玛以收入3788亿美元,再次超越石油巨头埃克森美孚,连续第二年排行榜首。
沃尔玛的知识产权战略是其经营战略的最核心组成部分,如其经营战略目标之一是“天天低价”,其知识产权战略也围绕并完全服务于这一经营战略目标。沃尔玛的知识产权战略使其知识产权的创造、运用、保护、管理能力大大提升,如在信息技术与卫星通讯技术的开发和应用方面不仅领先于行业,还领先于世界,从而使其“天天低价”的战略目标得以实现。
1969年,沃尔玛开始使用计算机跟踪存,20世纪70年代,率先使用了卫星通讯系统,1980年使用条形码,1985年采用EDI(电子数据互换),1988年使用无线扫描枪,1989年与宝洁公司等大型供应商实现VMI-ECR(供应商管理库存-有效客户反应)产销合作,1990年在公司总部建立了庞大的数据中心,2000年沃尔玛又投资上亿美元开始实施“互联网统一标准平台”的建设。沃尔玛拥有总部数据中心、快速反应的库存管理(VMI)、总部通讯系统,显著降低了沃尔玛的经营成本,大幅提高了资本生产率和劳动生产率。所有店铺、配送中心和经营的所有商品,每天发生的一切与经营有关的购销调存等详细信息,都通过主干网和通信卫星传送到数据中心。任何一家沃尔玛商店都配有终端,并通过卫星与总部相连,在商场设有专门负责排货的部门。沃尔玛每销售一件商品,都会即时通过与收款机相连的电脑记录下来,每天都能清楚地知道实际销售情况,管理人员根据数据中心的信息对日常运营与企业战略作出分析和决策。沃尔玛的数据中心已与上万家供应商建立了协同工作,从而实现了VMI。厂商通过这套系统可以进入沃尔玛的电脑配销系统和数据中心,直接获得其供应的商品流通动态状况,如不同店铺及不同商品的销售统计数据、沃尔玛各仓库的存货和调配状况、销售预测、电子邮件与付款通知等等,以此作为安排生产、供货和送货的依据。生产厂商和供应商都可通过这个系统查阅沃尔玛产销计划。这套信息系统为生产商和沃尔玛两方面都带来了巨大的利益。沃尔玛总部的通讯网络系统使各分店、供应商、配送中心之间的每一进销调存节点都能形成在线作业,使沃尔玛的配送系统高效运转。这套系统的应用,在短短数小时内便可完成“填妥订单各分店订单汇总送出订单”的整个流程( 高文娟,知名品牌的成功奥秘,江苏奶业信息网,www.jsdairy.org.cn,2008.10)。
案例二:国内企业中最杰出的代表就是深圳市华为技术有限公司,华为在上世纪90年代开始形成其企业知识产权战略,是国内最早实施知识产权战略的企业之一。正是由于其知识产权战略的实施,使得华为的知识产权创造、运用、保护、管理能力也得到很大的提升。
根据世界知识产权组织(WIPO)统计:华为连续多年国内专利申请排名第一,2007年申请国内专利5500多件,累计申请国内外专利26880件,获得国内专利权4256件,其中90%为发明专利;累计申请PCT3268件,在WCDMA国际标准中声明133件基本专利,位居全球前5名;2007年华为PCT国际专利申请排名全球第4名。华为每年将不少于销售额的10%投入研发,近3年每年都超过30亿元;建立了有效的激励机制,专利创新鼓励办法确定的多阶段奖励政策保证发明人全流程地关注其专利申请;“专利墙”的设置给予发明人荣誉,极大地激发了研发人员进行技术创新的积极性。目前,华为专利申请和维护流程的电子化实现了专利的全球在线管理。
从沃尔玛与华为这两个例子中,表面看到的是这两家公司在知识产权运用上的巨大成功,但知识产权运用的前提是知识产权的创造;知识产权的创造与运用都与知识产权保护密切相关,沃尔玛、华为这类企业,每年创造的知识产权数量非常大,没有保护,也就不可能有如此之多的创造与运用;无论是知识产权创造,还是运用、保护,必须要由人来完成,知识产权管理在其中的作用是必不可少的。所以,透过现象看本质,沃尔玛与华为是通过制定并实施知识产权战略而提升其知识产权创造、运用、保护、管理的能力,并取得了巨大成功。
三、其他作用
除了可以提升企业的知识产权创造、运用、保护、管理的能力,知识产权战略对企业的作用还体现在:
1、促使企业主动跟上知识经济时代的步伐,做到与时俱进。
知识经济以知识作为最基本的经营要素,而知识又以知识产权为核心,企业要跟上时代的步伐,就必须做好知识产权工作,企业通过制定并实施知识产权战略,从而使知识产权工作有序进行,就能主动地跟上经济时代的步伐。
之所以强调“主动”,是因为不管愿意还是不愿意,21世纪都已经是知识经济时代了,“主动”表明的是一种积极的态度,具体体现就是思想上已充分认识到了知识经济的本质与特征,行动上已做了准备;即便不“主动”,也不可能置身于知识经济之外,不过是被动而已,具体表现就是思想上对知识经济认识不够,行动上没有准备。
经过近三十年的改革开放,我国的经济取得了巨大的成功,但现在有一种很矛盾的现象,一方面是广大的企业缺乏资金、竞争压力巨大,另一方面却有所谓的“流动性过剩”及资金找不到项目。
为什么会出现这种现象?要回答这个问题,先来看国内什么类型的企业生存得好,答案是国有垄断企业与跨国公司。国有垄断企业过得好的原因是由于垄断,本书不讨论这个问题,但跨国公司之所以几乎能够百战百胜,除了具有资金、管理、销售网络等优势之外,那就是具有知识产权的优势,如品牌优势、技术优势等。正是由于知识产权方面的优势,使得跨国公司的产业往往具有极高的经济效益。
反过来再看国内生存困难的企业,就可以发现困难的原因之一就是思维与经营方式还停留在工业经济时代。如果将跨国公司比作知识经济时代的职业选手,那么国内的很多企业连业余选手都够不上,跨国公司已经是“洋枪洋炮”,国内一些企业还是“大刀长矛”。国内这些企业之所以感受不到威胁,是由于双方根本不是一个等级的对手,但如果要升级,必然要遇到这些强大的对手,如思科起诉华为、通用大宇起诉奇瑞就是典型的例子。
所以,垄断企业与跨国公司效益好但不缺乏资金,国内缺乏资金的多数企业又不具备竞争优势,同时出现企业缺资金和资金找不到项目也就顺理成章。
目前国内已有一些企业主动跟上知识经济的步伐,取得了极大的成功。
起源于昆山市陆家中学校办工厂的“好孩子”是国内企业的杰出代表。据中国商业信息中心统计,“好孩子”童车目前的市场占有率保持在60%以上。“好孩子”在中国市场连续15年销量第一,70%以上产品销往北美、中南美洲、欧洲、俄罗斯、日本和东南亚等50多个国家和地区,在美国市场连续9年销量第一。
“好孩子”非常重视知识产权,每年拿出销售收入的3%以上用于研发投入,在商标与专利方面取得了巨大的成功。1999年被国家工商行政总局认定为“中国驰名商标”,“好孩子”童车还被国家质检总局评为“中国名牌产品”。
在国际市场上,“好孩子”用两种方式创立自己的品牌:一种是与当地著名的儿童用品品牌组成联合品牌;另一种方式是直接使用自己的商标。截至目前,公司共拥有国内外专利3000多项。“好孩子”打开美国市场就是依靠所拥有的知识产权,1996年,“好孩子”研发了一辆世界上独一无二的秋千式婴儿车,独创了具有平行、弧形两种秋千式的摇摆,同时还独创了一种流线形的车架造型。这辆具有5项美国发明专利和外观设计专利的婴儿车征服了美国客商,也征服了美国客户,1996年秋天,这辆神奇的婴儿车打入了美国所有主流渠道及全美市场。之后,“好孩子”仅用了3年时间就一举成为美国婴儿车市场的销量冠军。
2、做到知识产权的科学管理、有序创造、合理运用,并形成创新机制,最终实现企业的经济增长。
小平同志提出“科学技术是第一生产力”。科学技术也好,知识也好,成为生产力需要有一个创造与转化过程,这种创造与转化工作,我国科技界和企业界都存在欠缺,知识产权的创造成果不多,而且很多的科研成果无法转化为产品。这种现象的产生,完全是缺乏科学管理、没有有序创造、缺乏转化通道所造成的,因此创新机制也无法建立。后果就是无法将知识产权转化为生产力,也不能实现企业的经济增长,不能创造更多的经济效益。
有数据显示,我国从1985年至今已经拥有专利成果300余万项,但实际转化率不足20%。来自教育部的调查结果表明,国内高校每年取得的科技成果在6000到8000项之间,但真正实现成果转化与产业化的还不到10%。
国家知识产权局局长田力普在《中国金融》的一次采访中指出:“首先是专利申请质量不高,发明专利是衡量一个国家竞争力、创新能力的主要指标,从专利数量上分析,是以实用新型和外观设计为主,真正高水平的发明专利并不多,而且尽管发明申请总量大,但构成分布仍然存在不少问题。2006年我国发明专利申请总量接近21万件,其中近10万件是来自国外的申请,是跨国公司在国内提出的申请。此外,来自国内的10余万件中有一半来自合资、外商独资企业,尤其是跨国公司在国内设立的公司。剩下6万件中大致三分之一是个人申请,发明水平不高,转化率低,另外三分之二来自企业、研究院所,这其中又至少一半来自申请专利最多的200多家企业、单位。我们也有世界级的专利持有企业,比如深圳华为公司一年就申请2000多项专利,我们有一批这样的企业。而剩下的2万多项发明专利申请,与我们几百万家企业、大学、研究机构的总数相比,数量并不算多。从专利质量来看,专利申请必须经过审查达到一定的标准才能获得批准。经审查后获得批准的,国内的大致占到四成,国外的占到六成,国外企业申请获批准的多。来自国内的专利申请质量不高,大多集中在传统领域,比如中药、饮料、食品,真正高水平的技术发明不多。而国外的申请大多集中在高技术领域,比如新材料、西药、IT等等”。
经过三十年的改革开放,我国的企业家是能够认识到知识产权对于企业的巨大作用的,困扰他们的是不知道如何来进行知识产权的有序创造、合理运用、科学管理、依法保护,并形成创新机制,而知识产权战略正是全面解决这些问题的最佳途径。
3、完善企业经营战略,实现将企业知识产权战略作为企业经营战略的核心。
在知识经济时代,不管愿意与否,知识产权都将成为影响企业的一项重要因素,在此情况下,企业经营战略应当包括知识产权战略,而且,知识产权战略成为企业经营战略的核心已成为一种必然趋势。企业制定知识产权战略,能够完善企业经营战略,实现将企业知识产权战略作为企业经营战略的核心。
福特国际技术总裁、福特汽车公司知识产权顾问Adds William Coughlin说:“知识产权代表了商业战略的核心,这一点可以从知识产权在企业固定资产中所占份额的增长得以证实”。如美国的Amgen是一家生物技术公司,其有形资产仅为25亿美元,但资产评估总值为150亿美元。又如飞利浦,截止2005年,飞利浦拥有11.5万项专利技术,年均申请的专利达3000余项,同时还拥有2.6万个商标权,1.5万个外观设计,1600个域名,知识产权在企业中的核心作用不言而喻。
美国的《幸福》杂志在其一份调查报告中也指出:世界上销售额最高的公司,恰恰是专利拥有最多的企业,美国杜邦公司有3.1万件专利,柯达拥有2.7万件,松下电器每年申请的专利高达1万件。
在国内企业中,海尔是最早实施知识产权战略的企业之一,是将知识产权战略作为其经营战略核心的典型企业。
海尔从1987年开始实施知识产权战略,最初只是简单的在全球范围内进行商标注册和保护,发展到现在“自主创新、自主知识产权、自主品牌”的全面知识产权战略。海尔在《实施知识产权战略创世界知名品牌》中指出:“海尔的知识产权战略是集团战略的一个重要组成部分,海尔20多年的发展得益于对知识产权的重视”,“海尔的自主知识产权战略贯穿于企业的战略之中,与海尔国际化的品牌战略相适应。随着我国加入世界贸易组织以及市场经济的不断发展,知识产权问题已经被越来越多的企业所关注,海尔认为知识产权战略首先应该服务于企业总战略。例如为保证海尔国际化发展战略的顺利实施,海尔主要产品和技术输出国家和地区均有相对应的专利战略,通过专利保护自己的权益,分析可能的技术壁垒、专利障碍并提出预警,做到知己知彼,科学应对。海尔的全球化经营战略保证了全球化知识产权战略的实施。比如海尔在美国的设计中心,始终追踪当地先进的技术,同时符合当地及国际上对知识产权的要求。而这种推进又反过来促进了全球化经营战略”。
海尔的知识产权战略取得了巨大的的成功:
截止到2008年6月底,海尔累计申请专利8333项,其中发明专利1996项;累计参与制定国家标准164项,参与制定行业及其他标准428项。海尔在国内45个商标和服务国际分类上注册了1033件商标;在国外183个国家和地区的16个商品和服务国际分类上注册了3077件商标;海尔是目前中国第唯一一个进入国际电工委员会(IEC)主席未来高新技术顾问委员会(PACT)的发展中国家企业代表,是国际标准组织IEC/PACT的十大成员之一;海尔已进入七个国际标准工作组,覆盖了1/2的国际家电标准领域;海尔还是参与IEC洗衣机环球试验项目的五名跨国家电企业之一。海尔目前累计参与国际标准9项,其中海尔“无粉洗涤技术”、“防电墙技术”等3项国际标准已经完成制定。
4、对已有的知识产权进行整合,合理谋划未来知识产权的发展
许多企业不太清楚知识产权的概念与作用,认为知识产权与己无关,其实任何一家企业均涉及知识产权,如商标、商业秘密等。制定企业知识产权战略,可以对已有的知识产权进行清理,并进行合理的整合,这样能够对原来的漏洞进行弥补,并将知识产权转化为生产力。以商业秘密为例,认定商业秘密的一个基本条件是采取了保密措施,那么企业如果没有保密制度,商业秘密泄漏出去,又怎么能得到法律保护?
以“老字号”为例,我国有许多的“老字号”,“贵州茅台”、“五粮液”、“同仁堂”、“狗不理”等品牌在市场经济中不断发扬光大,但其中一些则彻底或基本退出了历史舞台,如“红旗”牌汽车、“上海”牌手表等已经不复往日的风光,这不仅仅是一件遗憾的事情,更是一种资源的浪费,“老字号”的流失有许多的原因,其中缺乏知识产权意识、没有进行必要的整合、无法适用时代的需要是主要的原因。
知识产权的创造与运用,需要对知识产权进行合理的管理,也需要投入人力与财力,没有长远性、全局性的谋划,后果就是无序与混乱。
案例:恒源祥就是一个整合已有知识产权并合理谋划未来知识产权发展的典型。
“恒源祥”字号产生于1927年,起源于清书法大家赵之谦所写的一副对联:“恒源百货、源发千祥”,是名副其实的老字号,但在计划经济体制下,老字号并没有体现出其应有的价值。1987年刘瑞旗先生走马上任,在不断探索之中开始了其品牌战略。首先对老字号进行了整合,将南京路上的店堂进行了装修,并将“恒源祥”的老招牌拿了出来,重新以黑底金字油漆,做了巨大的绒线球和两根很长的竹针布置在店堂之中,之后在《新民晚报》上作了通栏广告。在初尝“老字号”的甜头之后,1988年,恒源祥花了200元将“恒源祥”商标注册下来,1989年再注册商标“小囡”,并加大了广告投入,1991年开始在上海电视台投放广告,并开创了5秒广告的先河,1993年开始连续15年在中央电视台投放广告。上世纪90年代,恒源祥开始了具有“恒源祥”特色的特许经营,商标经营进入了更高层次。2005年恒源祥又成功注册“Fazeya”(彩羊)立体商标。
恒源祥对“老字号”品牌的整合及对企业知识产权未来的谋划都是非常成功的。
5、知识产权战略是企业保护自己、参与竞争的一项重要武器,无论是防御还是进攻,均可有备而战。
几乎所有的企业均生存在竞争的环境之中,竞争有两种状态:一是“进攻”,即限制竞争对手;二是“防御”,即不受竞争对手的限制。无论是“进攻”还是“防御”,都需要实力作为保障,否则只有被动挨打。
2008年,微软在中国大陆采取了两个行动:对“番茄花园”采取了维权行动,并对盗版软件使用者采取了“黑屏行动”。这两起事件在国内引起了很大的反响,其实知识产权的权利人对侵权人采取维权措施,本是一件非常正常的事情,但在IT界与法律界,却纷纷从另外一个方面对此进行了热烈的讨论,那就是微软这么多年来并没有全力打击在中国的盗版侵权行为,从而实现了对市场的垄断。分析家们之所以有这种观点,是因为:1998年比尔.盖茨曾在《Fortune》杂志坦言:“要用10年时间让中国人上瘾”。并说:“中国人喜欢盗版,我希望他们盗版我们的软件,到时我就能向他们收钱”,微软在中国大陆市场采取抓大放小的策略,对普通消费者的盗版行为基本不管。本书不探讨这两起事件的是与非,仅从知识产权战略的角度来予以分析,如果微软没有全力打击对自己知识产权的侵权、从而实现对市场的垄断的事实成立,那么这就是一个典型的知识产权进攻战略,而且微软实施这一战略取得了巨大的成功,实现了垄断中国大陆市场并打败其他竞争对手的战略目标。有分析家分析,微软之所以长期不对侵权者采取维权措施,而在2008年选择拿“番茄花园”与盗版软件使用者开刀,与2008年《反垄断法》的实行具有很大的关系,因为该法实行后,有一些人士认为应对微软提起反垄断诉讼,所以微软才在这个敏感时期采取了维权行动,当然微软的这种“维权行动”也脱不了“放水养鱼、秋后算帐”之嫌,因为这种行动已经使其正版软件销售量大幅提高。如果上述分析正确,那么微软的这两次行动又可视为一次典型的知识产权防御与进攻相结合的战略。
2008年的另一影响极大的事件是“结石奶粉”事件,在此事件中,“三鹿”已进入破产程序,“蒙牛”、“伊利”等大品牌厂商不仅品牌价值受到重创,经营业绩也受到很大影响。从表明上看,此事件是“意外”事件,但从商标战略的角度来看,“蒙牛”、“伊利”的失败不是“意外”事件,原因有二:第一,这些企业采取了“统一商标”战略实施方案,而“统一商标”战略实施方案具有两面性,其有利之处是当一个商标具有知名度后,其他类型的商品可以搭便车,其不利之处是当一类商品出现问题时,会连累其他类型的商品。而这些企业显然对于“统一商标”战略实施方案认识不足,其实国内企业习惯于使用“统一商标”战略实施方案,对“统一商标”战略实施方案认识不足也是普遍性的,没有充分认识到“统一商标”战略实施方案的两面性,那就是一荣俱荣、一损俱损。第二,商标的创造、运用都与商品、服务的质量控制相关,在这个案例中,这些企业更注重广告投放与市场营销手段,忽视了质量控制,商品、服务质量存在问题,商标贬值就在所难免,在竞争中也将失去这一武器,甚至反受其害。
6、制定与实施企业知识产权战略的过程,是对员工特别是决策层、管理层的一个教育与培训的过程,从而实现企业员工的知识更新与思想进步。
在法学范畴,知识产权是一门比较复杂的学科,知识产权战略又是一门宏观性很强的学科,因此一般企业员工对于知识产权、知识产权战略的概念及作用都缺乏必要的认识。
优秀的企业家应当是战略家,应当具有良好的大局观。在知识经济时代,企业家的知识产权观是会影响其大局观的。因此,企业家应从战略的高度来看待知识产权,其经营理念及经营战略中应包括知识产权,但有的企业家尽管对知识产权有一定的认识,认识的高度却不够。
制定与实施企业知识产权战略,是一个规划与创建制度的过程,也是一个培训的过程。在此过程中,企业家与员工都可以从中学习知识产权的基本知识,认识知识产权的作用,认识知识经济时代的不同,正确对待企业知识产权战略的制定与实施。
7、使企业成为《国家知识产权战略纲要》的贯彻与执行者。
2008年6月5日出台的《国家知识产权战略纲要》序言中指出:“我国正站在新的历史起点上,大力创造和利用知识资源,对于转变经济发展方式,缓解资源环境约束,提升国家核心竞争力,满足人民群众日益增长的物质文化生活需要,具有重大战略意义”。“当今世界,随着知识经济和经济全球化深入发展,知识产权日益成为国家发展的战略性资源和国际竞争力的核心要素,成为建设创新型国家的重要支撑和掌握发展主动权的关键。国际社会更加重视知识产权,更加重视鼓励创新。发达国家以创新为主要动力推动经济发展,充分利用知识产权制度维护其竞争优势;发展中国家积极采取适应国情的知识产权政策措施,促进自身发展”。这就是国务院出台《国家知识产权战略纲要》及各地方政府出台本地的《知识产权战略纲要》的背景。
国家与各地方政府的知识产权战略纲要,重在引导与保护,宏观指导性非常强,在执行者中,最重要的一员就是企业,最终需要企业落实,因为知识产权的创造与运用的最主要的参与者就是企业。
㈡ 关于人们对奥运知识的认知度的调查问卷
2008年北京奥运会知识问答-填空题
[ 2007-08-09 07:55 | 作者: 奥运会知识 ]
字体: 大 | 中 | 小
2008年北京奥运会知识问答-填空题2007/05/18 05:42 P.M.2008年北京奥运会知识问答-填空题
1、新中国成立后,于(1952)年首次参加了在芬兰赫尔辛基举行的第15届奥运会。
2、由于特殊历史原因,在(1956-1979)长达24年间,中国奥委会没有派代表参加奥运会。
3、(1979年11月26日),国际奥委会恢复了中国奥委会的合法权利,并决定(台湾)以中国台北奥委会的名义参加。中国又回到了奥林匹克大家庭中。
4、(1980年2月),中国首次参加了(第13届)冬季奥运会。
5、从1984年到2004年奥运会开幕式,中国代表团的旗手一直由(男篮)队员担任:
6、(刘玉栋)当了2届奥运会开幕式的旗手。.
7、在2008年北京奥运会上,(28)个大项和分项比赛项目已经不会有变。
8、根据国际奥委会的资料,奥运会比赛项目是这样划分的:(大项)(SPORT)、(分项)(DISCIPINES)和(小项)(EVENT)。
9、有些项目没有分项,分项最多的是水上项目,包括了(游泳)、(花样游泳)、(水球)和(跳水)4个分项。
10、田径虽然没有分项,却有(46)个小项,其中男子(24)个小项,女子(22)个小项,是奥运会项目中金牌最多的。其次是(游泳),虽然没有分项,但是有32个小项,男女各16项。
11、据国家体育总局武术运动管理中心主任王筱麟介绍,(罗格)是13日在南京接受媒体采访时谈到北京申请进入奥运会问题的。这也是(罗格)首次表示武术将成为2008年北京奥运会的比赛项目,同时也澄清了(“武术将成为2008年北京奥运会表演项目”)的传闻。
12、据悉,有关北京2008年奥运会武术比赛的细节问题,国际武术联合会和北京奥组委将与国际奥委会进行更加深入的切磋 (302)个小项( 303)块金牌(28)个大项。
13、(福娃)是北京2008年第29届奥运会吉祥物,福娃是五个可爱的亲密小伙伴,他们的造型融入了(鱼)、(大熊猫)、(奥林匹克圣火)、(藏羚羊)以及(燕子)的形象。
14、福娃的名字:(福娃贝贝)(福娃晶晶)(福娃欢欢)(福娃迎迎)( 福娃妮妮 )。
15、北京是一座极具发展潜力的城市,近十年来经济始终以两位数的速度增长,1999年全市国内生产总值为(240亿)美元,人均国内生产总值在(2000)美元以上。
16、中国已连续在近两届奥运会上获得金牌和奖牌总数(第四)的好成绩。
17、迄今为止,中国运动员共获得(1317)个世界冠军、超破世界纪录(1026)次。
18、北京成功举办了(1990年第11届亚运会)、(1994年第六届远南残运会),并且获得了(2001年第21届世界大学生运动会)的主办权。
19、奥运会的全称是(“奥林匹克运动会”),“奥林匹克”一词源于希腊的地名(“奥林匹亚”)。
20、2000年5月8日,(朱镕基)总理表示:中国政府全力支持北京申奥,将从各个方面为北京申办工作创造良好的条件。
21、现代首届夏季奥运会于(1896年4月6日) 在雅典开幕,开幕典礼中,演奏了一曲庄严的古典弦乐,1958年国际奥委会将它定为( 奥运会会歌) ,会歌作曲者为希腊(萨马拉斯),作词者为(帕拉马斯) 。
22、1913年,法国(顾拜旦)建议设国际奥委会会旗,并设计为白底,无边,中央从左至右有(蓝,黄,黑,绿,红)5个套连圈环,依次代表欧亚非澳美5洲,白底意指所有国家都能在自己旗帜下参赛。
23、(1914年7月),奥林匹克大会首次悬挂奥林匹克旗。
24、1970年,国际奥委会在《奥林匹克评议》第4期上对会旗赋予新含义:(它象征5大洲团结,运动员以公正,坦率的竞赛和友好的精神在奥运会上相见)
25、(1934年),国际奥委会雅典会议决定恢复古奥运会旧制,奥运会期间主体育场燃烧奥林匹克圣火,圣火火种取自奥林匹克,采用(火炬接力)方式传到主办国,在此之前1928年的第9届奥运会在荷兰的(阿姆斯特丹市)的主体比赛上自始至终有一高塔燃着熊熊的焰火。
26、在第9届奥运会的火种用聚光镜集阳光点燃而成,然后通过接力传送经(4)个国家至东道国主办地,这是奥运会首次举行这种活动。
27、(皮埃尔德顾拜旦)是现代奥运会的奠基人。
28、1894年6月23日晚,委员会正式宣布成立(国际奥林匹克委员会),这一天,对世界体育运动的发展,对奥林匹克运动都具有划时代的意义。
29、不少国家把1894年6月23日作为体育节日,中国也于(1986年)将这天定为奥林匹克日。
30、奥林匹克的复兴始自(1896) 年,当时希腊的雅典举办了第一次现代奥运会,当时有来自 (14) 个国家的( 245) 名运动员参加。
31、冬季体育项目最早在 (1908) 年添加到奥运会中,当时是(花样滑冰运动)。
32、公元前776年在这里举行第一届奥运会时,多利亚人(克洛斯)在192.27 米短跑比赛中取得冠军。他成为国际奥林匹克运动会荣获第一个项目的第一个桂冠的人。
33、古代奥林匹克运动会基本上是每(四)年举行一次,这一周期被称为(“奥林匹亚德”)。
34、1894年国际体育运动代表大会在巴黎(索邦神学院)隆重开幕。并通过了一个重要文件----(复兴奥林匹克运动会)的决议。
35、由于首届奥运会将于1896年在古奥运会的发源地(希腊雅典)举行,因此希腊人(维凯拉斯)任第一任主席,(顾拜旦)为秘书长。大会规定每隔四年在哪个国家的大城市举行奥运会。
36、2000年悉尼奥运会有三个吉祥物,它们都有一个可爱的名字,分别是(米莉、奥雷和希德)。
37、第一届现代奥运会于(1896年4月6日至15日)在希腊首都雅典隆重举行。(顾拜旦)开创奥运新纪元。
38、世界名城巴黎,是法国首都,第二届奥运会于(1900年5月20日至10月28日)在这里举行。
39、美国洛杉矶承办(1984)年的第( 23) 届奥运会。
40、第23届奥运会会标是("运行之星") 。
41、在第23届奥运会体操比赛中,中国选手(李宁)在自由体操、鞍马、吊环中独得3枚金牌。
42、在第23届奥运会射击比赛中,中国射手许海峰成为中国自1932年参加奥运会以来的第一个奥运会金牌得主。
43、在第(23)届奥运会中国队按金牌数排第四位,计金牌15枚,银牌8枚,铜牌9枚。
44、第24届奥运会于(1988年9月17日)在韩国的汉城举行。
45、连夺第26届奥运会女子跳台、跳板跳水两枚金牌的(伏明霞),继高敏之后荣获"跳水女皇"美誉。4年前14岁的伏明霞曾获(第25届奥运会)女子跳台跳水金牌,成为最年轻的奥运冠军。
46、(刘国梁、孔令辉)合作取得第26届奥运会乒乓球男子双打冠军。
47、王军霞在第26届奥运会女子(5000米)赛场,奋勇夺标。
48、 在第26届奥运会上为中国夺得第一枚奥运会男子体操个人全能金牌的(李小双)。
49、(张山)在第25届奥运会双向飞碟射击比赛中,战胜同场竞技的男子汉们,独占鳌头。
50、1990年9月22日,第(11)届亚运会在能容纳8万人的北京工人体育场开幕。
51、1993年,由教练马俊仁率领的女子中长跑队在第(4)届世界田径锦标赛上,连夺1500米、3000米、10000米三项冠军,轰动世界体坛。
52、北京申奥的口号是(“新北京,新奥运”)。
53、《奥林匹克宪章》规定,(奥林匹克标志、奥林匹克旗、奥林匹克格言和奥林匹克会歌)的产权属于国际奥委会专有。
54、当今世界上流传最广的标志要数(奥林匹克五环)了,随着奥林匹克运动的发展,它已成为奥林匹克精神与文化的形象代表,五环“转”到哪里,奥林匹克运动就在哪里生根开花。
55、奥林匹克五环标志由5 个奥林匹克环从左至右套接而成,可以是单色,也可以是蓝、黄、黑、绿、红5 种颜色。最初的解释是五种颜色代表(各国国旗)的颜色,后来又将5 个不同颜色的圆环解释为(五大洲)的象征。
56、 1914 年6 月15 日~23 日,国际奥委会在法国巴黎索邦学院举行代表大会,同时庆祝国际奥委会成立(20) 周年。
57、1875~1881年,(德国库蒂乌斯人)在奥林匹克遗址发掘了出土文物, 引起了全世界的兴趣。
58、古奥运会初期,竞赛项目不多,所以前22届时间仅(一)天。
59、1936年7月20日,奥林匹亚为第11届夏季奥运会举行点火仪式后每人手持 火炬跑(1公里)的接力,经保加利亚,南斯拉夫,匈牙利,奥地利,捷克斯洛伐克,8 月1日传到(柏林),全程( 3075)公里,参加接力的共有(3075)人。
60、从第11届起,国际奥委会正式规定点燃奥林匹克火焰是每届奥运会开幕式不可缺少的仪式.此外,燃点圣火是为了纪念(一次大战中牺牲的战士),而火炬传送则象征(在世界各地传播和平的友谊)。
61、、奥林匹克的复兴始自 (1896) 年,当时希腊的雅典举办了第一次现代奥运会,当时有来自 (14) 个国家的 (245) 名运动员参加。
62、在 2000 年澳大利亚的悉尼奥运会上,有来自 (199) 个国家的 (10,000) 多名运动员参赛。
63、冰球项目自 (1920) 年加入。在 1924 年,冬奥会第一次在法国的(查米尼斯)单独举行。
64、自 (1994) 起,冬奥会定于不和夏季奥运会同年举行,因此目前奥运会为每两年一届,冬季奥运会和夏季奥运会交替进行。
65、为了加强对奥林匹克知识产权和奥林匹克标志的保护,保障和维护奥林匹克知识产权人和奥林匹克标志权利人的合法权益,我国先后颁布了(《北京市奥林匹克知识产权保护规定》)(2001年10月11日北京市政府令第85号发布)和(《奥林匹克标志保护条例》)(2002年2月4日中华人民共和国国务院令第345号发布)。
66、1952年,(奥斯陆市)赠送国际奥委会冬季奥运会会旗,交接、保存和使用方法与夏季奥运会相同。
67、第一届(雅典)奥运会,第二届(巴黎)奥运会,第三届(圣路易斯)奥运会,第四届(伦敦)奥运会, 第五届斯(德哥尔摩)奥运会。
68、第七届(安特卫普)奥运会,第八届(巴黎)奥运会,第九届(阿姆斯特丹)奥运会,第10届(洛杉矶)奥运会,第11届(柏林)奥运会。
69、第14届(伦敦)奥运会,第15届(赫尔辛基)奥运会, 第16届(墨尔本)奥运会, 第17届(罗马)奥运会, 第18届(东京)奥运会, 第19届(墨西哥城)奥运会。
70、第20届(慕尼黑)奥运会, 第21届(蒙特利尔)奥运会, 第22届(莫斯科)奥运会, 第23届(洛杉矶)奥运会, 第24届(汉城)奥运会, 第25届(巴塞罗那)奥运会, 第26届(亚特兰大)奥运会, 第27届(悉尼)奥运会, 第28届(雅典)奥运会。
71、奥林匹克运动的起源从有文字记载的历史可以追溯到(公元前776年)。
72、古奥运会初期,竞赛项目不多,所以前22届时间仅一天。后来随着比赛项目的增加,又延长为(两)天。
73、从第37届增加少年比赛项目后,时间又延长到(5)天。其中第一天是开幕式,举行献祭和宣誓仪式,第二、三四天是比赛的具体内容,第五天是(闭幕式),进行发奖和敬神活动。
74、作为一种文化现象,奥林匹克主义以竞技的形式,将不同(肤色)、不同(文化背景)的民族紧密联系在一起,对人类的社会活动,对人类的文明产生了深刻的影响。作为一种体育现象,奥运会是人类探索体能极限的最引人入胜的赛场,(奥运会纪录)、(奖牌)成为运动员追求的崇高目标,
75、( 1894年1月) ,顾拜旦草拟了复兴奥运会的具体步骤和需要探讨的( 10个) 问题,致函各国体育组织和团体。
76、6月16日,"国际体育运动代表大会"在巴黎索邦神学院开幕,到会代表(79)人,代表着12个国家的(49)个体育组织。有2000人参加了开幕式。
77、大会通过了《复兴奥林匹克运动》的决议。(6月23日) 成立了国际奥林匹克委员会。
78、(国际奥林匹克委员会)的成立,标志着奥林匹克运动的诞生。
79、古代奥运会在古希腊人的生活中占据了很重要的地位。奥运会每四年举行一届,来自希腊各地的参赛者参与角逐,目标就是最终奖赏:(一个橄榄花圈和“英雄”般的返乡)。
80、除去胜利的光荣,奥林匹克价值本身赋予了奥运会特殊的意义:(高尚竞争,把身体、意志和精神平衡的结合于一体)。
81、希腊民众迎接了奥运会的复兴,并努力组织起了这次奥运会。当时希腊政府所面临的资金难题,都被(人民和捐助者)所解决。
82、举行第一届现代奥运会的古潘那斯那康体育场,其大理石更新便是由来自希腊北部的捐助者(艾沃奥夫)资助的。
83、 经过许多年,奥运会旅行了许多不同的大陆和国家,今年,也就是2004年,她回到了自己的出生地,回到了当年复兴的城市,举行第 (28)届现代奥运会。
84、奥林匹克运动会的由来和发展,从历史上看,可分为两大阶段,公元(1986年)开始 至今举办的奥运会被统称为现代奥运会。
85、美国运动员(詹康诺利)以13.71米的成绩获三级跳远金牌,从而 成为第一位现代奥运会冠军。
86、现代奥运会历史上最有意义的一件事是打破了古代不允许(女子)参加的规定。
87、田径运动直到(1928)年第九届奥运会才对女子开放。奥运史上另一个让人刻骨铭心的事是开始了现代奥运会诞生地(希腊雅典)引燃奥林匹克 火炬,之后以接力方式传递至奥运会举办地,并在开幕式上点燃奥运圣火的仪式。
88、从1924年开始,现代奥运会又分为(夏季奥运会、冬季奥运会)两种。
89、当时在巴黎举 行的是第(8)届夏季奥运会,在夏蒙尼举行的是第(1)届冬季奥运会。
90、 以政治问题为由抵制奥运会于(1956)年墨尔本奥运会上首开先河。
91、1980年莫斯科奥运会,发生了由美国倡议、(61)个国家加入 的奥运史上最大“抵制事件”,抗议前苏联入侵阿富汗。
92、前苏联纠集其东欧盟友在 四年后的洛杉矶奥运会以(安全问题)为由回敬了美国。
93、丹麦自行车选手(詹森)在1960年罗马奥运会比赛中倒地身亡,自此,(药物)问题便形 影不离地尾随奥运会。
94、直到1988年汉城奥运会,世界和奥运会双料冠军、世界纪录创造(本约翰逊) 仰仗类固醇的事昭然天下。
95、现代奥运会每四年举行一次(闰年),2008年为(北京),2012年为(伦敦)。
96、从1896年开始奥林匹克运动会每四年就举办一次(曾在两次世界大战中中断过三次),会期不超过(16) 天。
97、由于1924年开始设立了冬季奥林匹克运动会,因此奥林匹克运动会习惯上又称为(“夏季奥林匹克运动会”)。
98、奥林匹克运动会现在已经成为了(和平与友谊)的象征。
99、冬季奥林匹克运动会简称为(冬季奥运会)。冬季奥运会每隔4年举行一届。
100、2008的格言是(“同一个世界,同一个梦想”)。
101、奥运精神是(“更快、更高、更强”)。
㈢ 广告合同中的知识产权如何约定
旧案回眸:谁是设计图纸的著作权人?
------一桩发人深省的工程设计著作权纠纷案始末
一个付了设计费却不能用图纸的故事;一场长达数年的设计图著作权纷争的诉讼;一种让建筑界值得思考的游戏规则。
祸起萧墙
上海南京路,被誉为“中华商业第一街”。而南京路西藏路口则无疑是这条“黄金”街最夺目的“钻石”地段。一项工程正在这里兴建,这里将诞生上海浦西新的地标——上海世茂国际广场。
这座浦西第一高楼的开发商上海世茂国际广场有限责任公司,是中国地产界声名显赫的许氏家族掌控的上市公司“世茂股份”旗下的项目子公司。两年前,雄心勃勃的许氏家族集团目光敏锐,通过股权收购将国有商业企业万象集团控股的上市公司“万象股份”收入囊中,并更名为“世茂股份”。而许氏家族之所以收购“万象股份”,正是看好了处于“钻石”地段,时称万象国际广场的项目。
当时的万象公司于1996年投资开发这一项目。该项目建筑面积近10万平方米,投资额近8000万美元。万象公司通过工程设计方案国际招投标,最终选定德国英氏建筑事务所为中标单位。双方于1996年2月在上海签订了设计合同。这份设计合同约定了设计工作的范围和内容,设计费价款总额高达382万美元。此外设计合同还对因这份合同而形成的设计文件的知识产权归属及保护作了如下约定:“双方应维护设计文件的共同知识产权,未经对方书面同意不得转让第三方”。
在设计合同履行过程中,英氏设计事务所完成了建筑方案设计,并与国内有关顾问设计单位合作完成了初步设计和部分施工图设计。万象公司也按约先后支付了相应的200多万美元设计费。此后,由于英氏设计事务所未能按合同约定完成并提交相应的施工图纸,致使项目开工后,工地上图纸跟不上,造成地下基础施工停工。万象公司依照合同约定,向英氏设计事务所发出解除设计合同的书面通知。至1998年12月初双方设计合同已全面终止履行,同时也为今后埋下了一场因工程设计著作权的纠纷案。
危机凸现
世茂集团于2001年10月正式接手该项目时,将万象国际广场项目更名为世茂国际广场,项目公司也由万象公司改为世茂公司。当时工程只进行到地下结构。为了让这个项目在这个特殊的地段最大限度地发挥效益和影响,世茂公司凭借雄厚的财力,将这一项目由原来的建筑面积近10万平方米增加到13.5万平方米,投资估算由原来的约8000万美元追加到3亿多美元。楼层数也从原来的48层增加到60多层。世茂公司要让这一项目成为上海浦西第一高楼和上海商业建筑的新地标。
世茂公司的雄心在一步一步地实现。一切开发的必备文件都逐一落实,世茂公司想的只是怎样让浦西第一高楼尽快矗立。然而要彻底抛开原来的设计从技术上、投资上和时间上来讲都已经不可能了。地块的边缘紧靠着上海地铁一号线,原先设计的大楼基础已经施工完毕,已施工的基础和地下室已无法改变;重新设计在时间上又要耽误至少一年。何况德国设计师的原设计在建筑立面造型上的确美仑美奂,花数百万美金买来的设计弃之不用也实在可惜。世茂公司采取的最佳方案,就是委托新的设计单位对原来德国公司的设计方案作适当修改,并完成后续设计。很快,世茂公司聘请了国内一家著名的设计院接手后续设计。工地上又恢复了生机,施工人员已经重新进场,为复工做好了准备,一切看上去顺风顺水。然而,世茂公司没有意识到危机早已潜伏在他这条地产大鳄的周围。
早在1998年底,德国英氏设计事务所被迫与当时世茂公司的前身万象公司解除合同时,因为延期提交设计图纸,合同约定的382万美元设计费还有近一半没有拿到。德国设计师心有不甘,但与中方业主多次交涉未果。极具知识产权意识的德国设计师决定另辟蹊径,以知识产权为武器,采用迂回战术达到目的。
1999年初德国英氏建筑事务所以其参加项目方案设计的两个主要合伙人的个人名义,向中国国家版权局申请著作权自愿登记,并在2000年7月获得了著作权登记证书。该证书载明,对由该两人于1998年11月30日创作完成,于1998年12月1日在德国首次发表的作品《上海万象国际广场建筑物设计图纸》,该两人以作者身份依法享有著作权。此后,英氏建筑事务所发表声明,对其两个主要合伙人以个人名义主张著作权表示认同。
权利之辨
根据中国以及世界上多数国家的著作权法规定,建筑设计图纸等作品受各国著作权法的保护。包括中国、德国在内的世界上几十个国家都已加入了旨在保护包括著作权在内的知识产权的国际公约《伯尔尼公约》。中国和其他多数国家均奉行著作权自动保护原则,即一件作品自创作完成之日起,无须向有关当局办理申报登记手续,其作者即自动获得对作品的著作权。在著作权纠纷特别是侵权纠纷的解决过程中,确定谁是著作权人往往成为纠纷解决的前提条件。为了便于著作权人获得权利凭证,中国及其他许多国家均建立了著作权自愿登记制度。著作权人根据自身的需要,可以向有关法定的行政机关登记作品的著作权。登记的手续则非常简便,申请人只要提供有关的作品和申请人身份证明,并缴纳数额不大的登记费即可。自愿申请获得的著作权登记证书在解决著作权权属纠纷时,可以起到初步证明的证据作用。正因为掌握了中国著作权法律的上述规定,德国设计师在中方业主完全没有预料到的设计图纸的著作权上设下了埋伏。
时间到了2001年初,德国建筑师偶然发现,2000年4月在北京出版的某本专业杂志上,一家电脑图像公司刊登了一页广告。广告中有一幅建筑物外观表现图与他们为万象国际广场项目设计的建筑物外观几乎一致。德国建筑师确信图像公司的这幅图像一定最初来源于中方业主万象公司或者与德国人合作设计的中方设计顾问单位。
2001年2月,德国事务所两位获得著作权登记证书的合伙人以原告身份对万象公司、中方设计顾问单位和图像公司向北京市一中院提起了著作权侵权诉讼。德方的诉状上以图像公司为第一被告,以中方设计顾问单位为第二被告,而只将万象公司列为最末的第三被告,并且在侵权赔偿的诉请中,只要求三被告承担人民币2万元的经济损失。其实原告同时提出的非经济赔偿的另外三项诉请才是德方起诉的真实目的:其一,被告不得在实际施工中使用侵权图纸;其二,在某专业杂志上向原告公开道歉;其三,保证今后不再对原告图纸进行擅自修改复制等侵权活动。
2001年6月,案件在北京开庭,而其时的万象公司正处于股权转移、股东变更的过渡阶段。老股东万象股份即将退出,这区区2万元诉请的“小”案件难以引起他们的认真关注。而此时新股东世茂集团尚未正式进入,不仅接收工作千头万绪,而且名不正言不顺也插不上手。万象公司直到开庭前,才匆忙请了一位律师代理出庭。对这起“简单”的著作权侵权案,北京一中院于2001年12月底作出一审判决。法院判决认定:根据2000年7月原告在中国获得的著作权登记证书,在没有相反证据的情况下,应当认定两原告为建筑设计图的著作权人。同时,法院判定,万象公司与英氏建筑事务所的设计合同中约定的“双方维护设计文件的共同知识产权”的条款,仅是一项原则性的约定,并未约定由双方共同享有知识产权的设计文件的种类或名称。由于该条款的约定不明确,不能确定案件中引起纠纷的设计图在该条款所述的设计文件范围内。因此,万象公司主张对设计图享有著作权,缺乏事实依据,法院不予支持。法院最终判决:图像公司停止侵权;向德方设计师公开赔礼道歉,并赔偿经济损失人民币五千元。
灰色陷阱
乍一看,这份判决并未判决万象公司承担任何侵权责任。孰不知,正是通过这份判决,德国英氏建筑事务所的著作权陷阱已经越挖越大,越挖越深。如果说,德国人的著作权登记证书只是取得了设计文件著作权属的初步证明的话,北京一中院在一审判决中确认设计图纸著作权归德国设计师,而将中方业主万象公司排斥在权利人之外,则是更具有证明力的证据。德国人在看似不经意之间进一步完成了对万象公司的迂回包抄。他们要做的只是静候一审判决生效。当然如果万象公司提起上诉,在二审中也很难提供新的证据。二审维持原判应在德国英氏建筑事务所的预料之中。
当北京一中院作出一审判决时,万象公司已经更名为世茂公司。世茂公司此时已经逐渐意识到问题的严重性。赶在上诉期届满前,世茂公司已经委托律师向北京高院提起上诉。但在上诉状中,果然没有提供新的证据。上诉的主要理由和依据仍然是当时设计合同的关于双方维护共同的知识产权的原则约定。
英氏在他们得知世茂公司接手项目并调整设计,准备恢复项目施工时,他们委托律师向世茂公司发来了一份传真称:依据北京一中院的判决,英氏事务所的两位合伙人享有该项目建筑物设计图纸的著作权。世茂公司在征得英氏事务所书面同意之前,不得复制、修改或在施工中使用英氏事务所先前提供的工程设计图纸,否则将构成侵权,英氏事务所将依法保护自己的著作权。倘若照此办理,设计有所修改并已经恢复施工的世茂广场只能停工。
至此,英氏事务所终于亮出了他们的底牌:按照中国的著作权法,著作权包括作品的修改权和保护作品完整权。世茂公司调整规划,建造浦西第一高楼,修改原设计以及部分使用原设计图不可避免。英氏事务所的合伙人拥有设计图纸的著作权,除非世茂公司满足他们关于支付剩余设计费的要求或者更高的要价,否则世茂公司就别想再修改或使用他们的图纸。中国的法律规定,不经过我们的同意你改我们的图纸,就是侵犯我们的作品修改权和保护作品完整权。我们就有权要求上海的法院判令你停止施工。近30亿人民币的投资项目建成后的经济收益何止日进斗金!工程停工一天,开发商的损失将以百万人民币计。英氏事务所的合伙人仿佛已经看到,开发商只能低头就范了,剩下的就看英氏事务所如何开价了。
柳暗花明
世茂公司至此真切地意识到问题越来越严重。北京高院的上诉案不久就要开庭,而且结果的预料对世茂公司也是凶多吉少。一旦终审判决维持一审对世茂公司不享有设计图纸著作权的认定,浦西第一高楼的建设将问题重重。此时,世茂集团聘请了上海市建纬律师事务所接手案子。
北京高院的案件二审开庭在即,时间紧迫。由于案情重大,建纬所决定由主任朱树英律师挂帅,并抽调曾经在设计院当过设计师、熟悉工程设计流程,且对建筑领域著作权问题有过专门研究的曹文衔律师负责。两位律师经过对案情的深入分析,提出了转守为攻、攻防兼备的应对策略,提出以英氏事务所违反合同约定,将项目设计图纸的著作权转让给其两个合伙人为由,另案起诉英氏事务所和它的两个合伙人。
两位律师,抢在北京高院的侵权案二审开庭之前,代理世茂公司于2003年5月向上海市第二中级人民法院对英氏事务所和它的两个合伙人另案提起了著作权确权诉讼。世茂公司的诉讼请求包括:要求法院判令对于英氏事务所因履行其与世茂公司签订的设计合同而交付世茂公司的项目全部设计文件,确认世茂公司为共有著作权人;要求法院确认英氏事务所的两个合伙人就项目设计图纸单方面获得的著作权登记证书无效。随后,两位律师又以确权案的审理结果将构成侵权案的判决依据为由,协助世茂公司向北京高院提出中止侵权案诉讼的申请。
曹文衔律师在仔细比较、核对交接记录上记载的英氏事务所交付给世茂公司的项目全部设计文件后发现,双方交接的设计文件中,有一些文件的内容实际上已经完全包括了侵权诉讼中那幅建筑物外立面效果图所包含的技术内容。而该幅效果图应当包含在英氏事务所交付给世茂公司的项目全部设计文件中,但双方当初的设计文件交接记录上却没有记载。这一发现对世茂公司极其重要。因为如果北京高院不同意世茂公司要求中止侵权案审理的申请,即便生效判决对世茂公司不利,由于两案的审理范围并不交叉,北京高院的判决结果也不会影响上海二中院对确权案的审理。如果北京高院同意世茂公司要求中止侵权案审理的申请,那么,北京高院将等待上海法院对确权案作出生效判决后才能作出相应判决。 很快,北京高院同意了世茂公司的申请,裁定对已经进入二审阶段的侵权案中止诉讼。
冰释前嫌
现在的形势完全取决于在上海法院的项目设计文件著作权确权案的审理进程和审理结果了。被告没有及时委托中国代理律师,客观上为原告赢得了时间。2003年4月,英氏事务所和它的合伙人终于委托中国律师应诉了。确权案从一审立案到进入正式审理,已经过了18个月。要走完确权案一审、二审和北京高院侵权案的二审程序,通常还需要两年左右的时间。即便英氏事务所完全胜诉,还要对他们所认为的世茂公司因继续施工而产生的“侵权”行为再行起诉,并获得一审、二审的胜诉判决,才可能使世茂公司真正停止项目施工变为现实,并获得德国设计师最终需要的谈判筹码。而到那时,浦西第一高楼早已巍然耸立,停工已经毫无意义。终于德国设计师通过一审法院主动表示愿意与世茂公司和解。英氏事务所提出的庭外和解方案是,愿意以承认系争设计文件的著作权为原被告双方共同享有,并放弃在北京法院就侵权案的一审判决中获得的有关著作权,换得世茂公司对上海的确权案和北京的侵权上诉案的撤诉。
设计文件的著作权已经明确,但考虑到世茂公司争取设计文件的共有著作权的根本目的在于,在建筑物的施工建造过程中和建成之后的经营活动中能够确保不受他人干扰地自由使用和修改设计文件,因此世茂公司坚持应通过更有强制力执行的法院调解,而非双方和解来获得共有著作权,并要求被告协助原告在国家版权局变更办理本案著作权为双方共同的证书文件。此外,世茂公司补充提出对设计文件共有著作权的行使范围应包括:在项目建成前后为经营使用目的所开展的相关商业和非商业活动中能自由使用和修改设计文件,同时要求被告应保证在其行使共有著作权时,不得将为世茂国际广场所特别设计的建筑立面和外观造型用于旨在实际建造的其他工程,以确保作为浦西第一高楼的世茂国际广场建筑外型的独特性。
经过原被告双方律师六、七个回合的书面磋商和讨价还价,世茂公司的上述补充要求都得到了满足。原被告双方在正式开庭的前一天在法院的主持下终于达成调解协议。
后记
当今社会,知识产权保护的话题已越来越引起人们的重视。朱树英律师说:“本案的纠纷对如何维护自身的知识产权具有重要的启迪和借鉴作用。保护知识产权已经成为是全球经济活动中最基本的游戏规则之一,发达国家的企业和个人不仅以他们先进的产品、技术和服务纷纷抢摊中国市场,而且非常重视保护自己的知识产权,而有关国内企业遭到国外企业和个人知识产权投诉甚至诉讼的事件则屡见不鲜”。曹文衔律师则坦言:“作为综合性很强的房地产行业,国内开发商对建筑领域知识产权的认识尤为淡薄。这两起案件纠纷产生的根源就在于,开发商对项目开发中产生的知识产权特别是设计文件的著作权问题缺乏保护意识,对相关的知识产权法律缺乏了解。本案中,由于开发商在委托设计合同中,未能通过明确的约定来获得对设计图纸的著作权,从而导致了本案中开发商‘付了设计费不能用图纸’这看似荒唐实则合法的尴尬局面的出现”。
此案开发商虽然最终夺回了设计图纸的著作权,但回首在巨大的风险中取得的胜利,还是心有余悸。此个案对正深处建设热潮中的开发商和建筑事务所都将是一个很好的借鉴。
对于规定了知识产权的合同按照合同约定归属,对于没有规定归属的,应该是设计权属于著作人,委托方有使用权
㈣ 求助~知识产权竞赛~
是。
再生资源。通过天然作用或人工活动能再生更新而为人类反复利用内的自然资源。如容土壤、植物、动物、微生物和各种自然生物群落、森林、草原、水生生物等。
不可再生资源。人类开发利用后,在相当长的时间内,不可能再生的自然资源。主要指自然界的各种矿物、岩石和化石燃料,如泥炭、煤的自然资源。主要指自然界的各种矿物、岩石和化石燃料,如泥炭、煤、石油、天然气、金属矿产、非金属矿产等。
㈤ 奥运会知识
【2008北京奥运会国家体育场简介】
第29届奥林匹克运动会的主会场,位于北京 奥林匹克公园内、北京城市中轴线北端的东侧。建筑面积25.8万平米,用地面积20.4万平米。2008年奥运会期间,承担开幕式、闭幕式、田径比赛、男子足球决赛等赛事活动,能容纳观众10万人,其中临时坐席2万座。
【2008北京奥运会国家游泳中心介绍】
国家游泳中心位于北京奥林匹克公园内,2008年北京奥运会标志性建筑物之一。其与国家体育场分列于北京城市中轴线北端的两侧,共同形成相对完整的北京历史文化名城形象。国家游泳中心规划建设用地62950平方米,总建筑面积65000-80000平方米,其中地下部分的建筑面积不少于15000平方米。
【共计11个新建场馆】
1 国家体育场
2 国家游泳中心
3 国家体育馆
4 北京射击馆
5 五棵松体育馆
6 老山自行车馆
7 奥林匹克水上公园
8 中国农业大学体育馆
9 北京大学体育馆
10 北京科技大学体育馆
11 北京工业大学体育馆
【11个改建场馆】
12 奥体中心体育场
13 奥体中心体育馆
14 工人体育场
15 工人体育馆
16 首都体育馆
17 丰台垒球场
18 英东游泳馆
19 老山自行车场
20 北京射击场飞碟靶场
21 北京理工大学体育馆
22 北京航空航天大学体育馆
【9个临时场馆】
23 国家会议中心击剑馆
24 奥林匹克森林公园曲棍球场
25 奥林匹克森林公园射箭场
26 奥林匹克森林公园网球场
27 五棵松棒球场
28 沙滩排球场
29 小轮车赛场
30 铁人三项赛场
31 城区公路自行车赛场
【6个奥运京外比赛场馆】
32 青岛国际帆船中心
33 香港奥运赛马场
34 上海体育场
35 天津奥林匹克体育场
36 五里河体育场
37 秦皇岛奥林匹克体育场。
【奥运会的项目】
在2008年北京奥运会上,28个大项和分项比赛项目已经不会有变。现在距离2008年奥运会还有1周年,比赛项目基本都确定。
根据国际奥委会的资料,奥运会比赛项目是这样划分的:大项(SPORT)、分项(DISCIPINES)和小项(EVENT)。
与雅典奥运会一样,北京奥运会的比赛项目是大项28项,这28项为:
田径
赛艇
羽毛球
垒球
篮球
足球
拳击
皮划艇
自行车
击剑
体操
举重
手球
曲棍球
柔道
摔跤
水上项目
现代五项
棒球
马术
跆拳道
网球
乒乓球
射击
射箭
铁人三项
帆船帆板
排球。
其中,有些项目没有分项,分项最多的是水上项目,包括了游泳、花样游泳、水球和跳水4个分项。田径虽然没有分项,却有46个小项,其中男子24个小项,女子22个小项,是奥运会项目中金牌最多的。其次是游泳,虽然没有分项,但有32个小项,男女各16项。
罗格是在到南京参加中国第十届全国运动会开幕式期间作上述表示的。他说,尽管 比赛有别于奥运会其他28个大项的比赛,但这毕竟是武术走向奥林匹克舞台的重大突破。
【奥运会吉祥物】
福娃是北京2008年第29届奥运会吉祥物,其色彩与灵感来源于奥林匹克五环、来源于中国辽阔的山川大地、 江河湖海和人们喜爱的动物形象。
福娃向世界各地的孩子们传递友谊、和平、积极进取的精神和人与自然和谐相处的美好愿望。福娃是五个可爱的亲密小伙伴,他们的造型融入了鱼、大熊猫、奥林匹克圣火、藏羚羊以及燕子的形象。
福娃贝贝 福娃晶晶 福娃欢欢 福娃迎迎 福娃妮妮 每个娃娃都有一个琅琅上口的名字:“贝贝”、“晶晶”、“欢欢”、“迎迎”和“妮妮”,在中国,叠音名字是对孩子表达喜爱的一种传统方式。当把五个娃娃的名字连在一起,你会读出北京对世界的盛情邀请“北京欢迎您”。
福娃代表了梦想以及中国人民的渴望。他们的原型和头饰蕴含着其与海洋、森林、火、大地和天空的联系,其形象设计应用了中国传统艺术的表现方式,展现了中国的灿烂文化。
将祝福带往世界各个角落 很久以来,中国就有通过符号传递祝福的传统。北京奥运会吉祥物的每个娃娃都代表着一个美好的祝愿:繁荣、欢乐、激情、健康与好运。娃娃们带着北京的盛情,将祝福带往世界各个角落,邀请各国人民共聚北京,欢庆2008奥运盛典。
贝贝传递的祝福是繁荣。在中国传统文化艺术中, “鱼” 和 “水” 的图案是繁荣与收获的象征,人们用 “鲤鱼跳龙门”寓意事业有成和梦想的实现,“鱼”还有吉庆有余、年年有余的蕴涵。 贝贝的头部纹饰使用了中国新石器时代的鱼纹图案。贝贝温柔纯洁,是水上运动的高手,和奥林匹克五环中 的蓝环相互辉映。
晶晶是一只憨态可掬的大熊猫,无论走到哪里都会带给人们欢乐。作为中国国宝,大熊猫深得世界人民的喜爱。 晶晶来自广袤的森林,象征着人与自然的和谐共存。他的头部纹饰源自宋瓷上的莲花瓣造型。晶晶憨厚乐观,充满力量,代表奥林匹克五环中黑色的一环。
欢欢是福娃中的大哥哥。他是一个火娃娃,象征奥林匹克圣火。欢欢是运动激情的化身,他将激情散播世 界,传递 更快、更高、更强的奥林匹克精神。欢欢所到之处,洋溢着北京2008对世界的热情。 欢欢的头部纹饰源自敦煌壁画中火焰的纹样。他性格外向奔放,熟稔各项球类运动,代表奥林匹克五环中红 色的一环。
迎迎是一只机敏灵活、驰骋如飞的藏羚羊,他来自中国辽阔的西部大地,将健康的美好祝福传向世界。迎迎是青藏高原特有的保护动物藏羚羊,是绿色奥运的展现。
妮妮来自天空,是一只展翅飞翔的燕子,其造型创意来自北京传统的沙燕风筝。“燕”还代表燕京(古代北京的称谓)。妮妮把春天和喜悦带给人们,飞过之处播撒“祝您好运”的美好祝福。 天真无邪、欢快矫捷的妮妮将在体操比赛中闪亮登场,她代表奥林匹克五环中绿色的一环。
【奥运会会徽】
“中国印·舞动的北京”会徽将肖形印、中国字和五环徽有机地结合起来,充满了深沉的活力。尺幅之地,凝聚着东西方气韵;笔画之间,升华着奥运会精神。
“中国印·舞动的北京”不是普通的印记。她是奥运会近百年历史中对举办城市名单最大一处空白的填补!她是中华民族在奥运会举办史上迈出的第一步!她是中华文明对奥林匹克宪章的首次阐释!她还是对奥林匹克运动做出的最多人数的承诺!
法国雕塑大师罗丹曾经说过:“美是到处都有的,对于我们的眼睛,不是缺少美,而是缺少发现”。从文化与审美的角度,品位她的美,挖掘她的深厚内涵。
1、中国印
中国印章古时称作玺、印、宝、章,“印章”、“印信”、“记”、“朱记”、“合同”、“关防”、“图章”、“符”、“契”、“押”、“戳子”等等,是历史上出现过的各种习惯称呼。古印章流行于古代,其古朴、稚拙的风貌体现着不同时代的人们对于美的理解与追求,浸透着历史的深沉和神秘的美感。其中有一类图画入印的印章,这就是肖形印。
肖形印是我国在先秦即已有之的印章形式。两汉是古肖形印的兴盛时期。那一时期的肖形印,有刻画民族崇尚和神话传说的“四灵印”、“虎印”、“鹿印”、“凤印”、“伏羲印”、“ 神人操蛇印”等印章图案;也有反映现实社会生活的各类肖形印,如“鼓舞印”、“鼓瑟吹竽印”、“长袖舞印”等印记图形;还有“牛耕印”、“杂耍印”、“驯兽印”等从不同侧面反映汉朝人生活、娱乐情景的印章形式。
据遗物和历史记载,至晚在战国时代,我国已普遍使用印章。起初,印章是作为商业上交流货物时的凭证,同时也是信誉的标记。秦始皇统一中国后,印章的使用范围扩大为表征当权者权益的法物,是当权者权力的象征。
对我国印章有了一定了解后,如果再来品一品“中国印·舞动的北京”,就会觉得她更为可爱。她上面的笔画,像字非字,似画非画;融字于画,寓画于字;笔画之间,舞姿翩翩;舞韵之中,笔墨纵情;以竹简汉字笔体书写的“Beijing 2008”更浸透着中华书法艺术的博大精深。这一切,既浓缩了我国古代印章由字而画的发展轨迹,也诠释了我国古代哲学力求中庸的主流观点。这些,再加上象征中国的红色印泥和巨型方印,使得“中国印·舞动的北京”积聚了大量的历史信息和富足的文化精髓,难怪1996年亚特兰大奥运会设计主任、2008年奥运会会徽参与者之一布雷德·科普兰德先生,从许多会徽设计方案中一见到“中国印·舞动的北京”便当即托口而出:“她是中国的!”
2、舞动的北京
“中国印·舞动的北京”隐喻着中国的信誉和沉稳。而作为一届运动会的会徽,她还表现出了北京的活力和魅力。北京在舞动,在和着时代的韵律舞动;北京不仅是富有文化传统的古代名城,更是富有创新精神的现代都市――这是“中国印·舞动的北京”的又一寓意
可见,在我国各个时代,舞蹈就与生活结下了不解之缘。我国古代先民伴随着舞蹈劳动、祭祀,举行各种仪式,表达各种情怀。我们要首次举办奥运会。对于这样一个世界性的盛会,我们当然也可以用舞蹈语言加以表达。英国著名抽象派雕塑家莫尔说过:“一切原始艺术最突出的特点,是它们那种生气勃勃的活力”。我们从“ 中国印·舞动的北京”看到的正是这种活力。
“中国印·舞动的北京”中的人形图画似曾相识,这就是与舞蹈《丝路花雨》同源的敦煌壁画中的舞姿。夸张的身体比例和肢体位置,舒展的笔画和简捷的构图,充分表现了北京人的热情与豪迈,奔放的舞姿则充分预示着北京城的未来。我们仿佛看到,一个满怀热情和希望、富有激情和活力的舞者,正在向给与他欢呼的人欢呼。当然,他舞出的不仅仅是人们的热情,他还将奥运会“更快 更高更强”的理念写意地“跳”了出来。
3、会徽中的一座丰碑
要更多地了解“中国印·舞动的北京”作为一届奥运会会徽的理由,我们就有必要对历届奥运会会徽作一个大致的考察。
算上“中国印·舞动的北京”,奥运史上已出现过46个会徽。在奥运会近百年历史中,奥运会徽从无到有,从繁到简,会徽设计走出了一条从具体到抽象的道路。前几届奥运会上,会徽还没有出现,代表奥运会形象的视觉图像往往由海报来承担。最初的会徽图案,多是表示举办国地域性标志或运动形象的图案;后来,结合地域与运动图案的会徽产生了;再后来,就出现了抽象性的图案。
会徽图案的如上变化,与西方画派的印记完全吻合。撇开较古老的以写实为主的学院派和宗教画派不谈,单单从19世纪浪漫主义(含象征主义)、现实主义(含自然主义)到印象派再到后来的野兽派、表现主义画派、抽象艺术画派、超现实主义画派及再后来的后现代画派,西方美术史走过了一条从“写实”到“抽象”再到“无主旨”的发展之路。而无论从美学理论还是美术实践上看,抽象的图案是最能隐喻意义的图案,是最能表达思想的图案。
如果把“中国印·舞动的北京”看做一个汉字“ 京”,她便是奥运会徽史上第一次汉字字形的引入。汉字是表意文字,是象征性的符号体系。汉字中的一笔一划,充满者对生活气氛的烘托和对生命意义的隐喻。如果把“中国印·舞动的北京”当做一个“人”形画,她便是东方绘画表现手法上的一次杰出应用。和西方严格的写实方法相比,东方画在空间要求上比较灵活、概括,允许虚拟和省略。但正是这种虚拟和省略,给观者创造了真实而无限的想像空间。“中国印·舞动的北京”是一次融合中国书法、印章、舞蹈、绘画艺术和西方现代艺术观念的成功的艺术实践。她表达了人们要表达的理念,也寄托着人们将要赋予她的理想。她是中国的,也是世界的。她将当之无愧地成为奥林匹克运动视觉形象史上的一座艺术丰碑。
“中国印·舞动的北京”之一笔一划,她的每一个构成要素,承载着凝重的中华文化传统和激越的奥林匹克精神,彰显着先进的审美观念和昂扬的时代激情。她带给人们的,不仅仅是一个奥运会历史上史无前例的会徽,也将是中华文明在世界文明史上的又一次发扬光大。
【奥运会火炬】
2008年北京奥运会火炬长72厘米,重985克,燃烧时间15分钟,在零风速下火焰高度25至30厘米,在强光和日光情况下均可识别和拍摄。在工艺方面使用锥体曲面异型一次成型技术和铝材腐蚀、着色技术。燃料为丙烷。
北京奥运会火炬创意灵感来自“渊源共生,和谐共融”的“祥云” 图案。祥云的文化概念在中国具有上千年的时间跨度,是具有代表性的中国文化符号。火炬造型的设计灵感来自中国传统的纸卷轴。纸是中国四大发明之一,通过丝绸之路传到西方。人类文明随着纸的出现得以传播。源于汉代的漆红色在火炬上的运用使之明显区别于往届奥运会火炬设计,红银对比的色彩产生醒目的视觉效果,有利于各种形式的媒体传播。火炬上下比例均匀分割,祥云图案和立体浮雕式的工艺设计使整个火炬高雅华丽、内涵厚重。
奥林匹克火炬是经国际奥委会批准的、用于奥林匹克圣火燃烧的、可手持的火炬。奥林匹克火炬是奥林匹克圣火的载体。从1936年的第11届奥运会开始,每届奥运会都诞生一支体现主办国家文化特色并符合高科技要求的火炬并成为奥林匹克运动的重要遗产。
北京奥运会火炬长72厘米,重985克,燃烧时间15分钟,在零风速下火焰高度25至30厘米,在强光和日光情况下均可识别和拍摄。在工艺方面使用锥体曲面异型一次成型技术和铝材腐蚀、着色技术。燃料为丙烷,符合环保要求。火炬外形制作材料为可回收的环保材料。
北京奥运会火炬艺术和技术特色:
北京奥运会火炬创意灵感来自“渊源共生,和谐共融”的“祥云”图案。祥云的文化概念在中国具有上千年的时间跨度,是具有代表性的中国文化符号。火炬造型的设计灵感来自中国传统的纸卷轴。纸是中国四大发明之一,通过丝绸之路传到西方。人类文明随着纸的出现得以传播。源于汉代的漆红色在火炬上的运用使之明显区别于往届奥运会火炬设计,红银对比的色彩产生醒目的视觉效果,有利于各种形式的媒体传播。火炬上下比例均匀分割,祥云图案和立体浮雕式的工艺设计使整个火炬高雅华丽、内涵厚重。
北京奥运会火炬在燃烧稳定性与外界环境适应性方面达到了新的技术高度,能在每小时65公里的强风和每小时50毫米的大雨情况下保持燃烧。在工艺上采用轻薄高品质铝合金和中空塑件设计,十分轻盈。下半部喷涂高触感塑胶漆,手感舒适不易滑落。北京奥运会火炬是我国自主设计研发的产物,拥有完全的知识产权。
北京奥运会火炬使用燃料为丙烷,这是一种价格低廉的常用燃料。其主要成分是碳和氢,燃烧后只有二氧化碳和水,没有其他物质,不会对环境造成污染。
【北京2008年奥运会奖牌】
北京2008年奥运会奖牌直径为70毫米,厚6毫米。奖牌正面为国际奥委会统一规定的图案——插上翅膀站立的希腊胜利女神和希腊潘纳辛纳科竞技场。奖牌背面镶嵌着取自中国古代龙纹玉璧造型的玉璧,背面正中的金属图形上镌刻着北京奥运会会徽。奖牌挂钩由中国传统玉双龙蒲纹璜演变而成。整个奖牌尊贵典雅,中国特色浓郁,既体现了对获胜者的礼赞,也形象诠释了中华民族自古以来以“玉”比“德”的价值观,是中华文明与奥林匹克精神在北京奥运会形象景观工程中的又一次“中西合璧”。
北京2008年奥运会奖牌设计灵感:
挂钩设计由我国传统玉双龙蒲纹璜演变而成
背面镶玉设计的灵感来自我国古代的佩玉
【北京奥运会口号】
北京奥运会口号——同一个世界 同一个梦想
“同一个世界 同一个梦想”(One World One Dream),集中体现了奥林匹克精神的实质和普遍价值观——团结、友谊、进步、和谐、参与和梦想,表达了全世界在奥林匹克精神的感召下,追求人类美好未来的共同愿望。尽管人类肤色不同、语言不同、种族不同,但我们共同分享奥林匹克的魅力与欢乐,共同追求着人类和平的理想,我们同属一个世界,我们拥有同样的希望和梦想。
“同一个世界 同一个梦想”(One World One Dream),深刻反映了北京奥运会的核心理念,体现了作为“绿色奥运、科技奥运、人文奥运”三大理念的核心和灵魂的人文奥运所蕴含的和谐的价值观。建设和谐社会、实现和谐发展是我们的梦想和追求。“天人合一”,“和为贵”是中国人民自古以来对人与自然,人与人和谐关系的理想与追求。我们相信,和平进步、和谐发展、和睦相处、合作共赢、和美生活是全世界的共同理想。
“同一个世界 同一个梦想”(One World One Dream),文简意深,既是中国的,也是世界的。口号表达了北京人民和中国人民与世界各国人民共有美好家园,同享文明成果,携手共创未来的崇高理想;表达了一个拥有五千年文明,正在大步走向现代化的伟大民族致力于和平发展,社会和谐,人民幸福的坚定信念;表达了13亿中国人民为建立一个和平而更美好的世界做出贡献的心声。
英文口号“One World One Dream”句法结构具有鲜明特色。两个“One”形成优美的排比,“World”和“Dream”前后呼应,整句口号简洁、响亮,寓意深远,既易记上口,又便于传播。
中文口号“同一个世界 同一个梦想”中将“One”用“同一”表达,使“全人类同属一个世界,全人类共同追求美好梦想”的主题更加突出。
“同一个世界 同一个梦想(One World One Dream)”表达了中国人民在改革开放道路上与世界交融和建立一个和平而更美好的世界做出贡献的心声。北京,正在为举办一届有特色、高水平的奥运会在积极准备着, 它一定能为世界各国人民圆上奥运梦想。
奥运会残奥会制服
北京奥运会、残奥会制服采用的核心图形为祥云图案,工作人员制服为红色,志愿者制服为蓝色,技术官员制服为灰色。制服色彩动感流畅、欢快大方,传达了北京奥运会的理念,具有浓烈的中国文化特色。