① 什麼叫工程索賠時效
索賠時效是指施工合同履行過程中,索賠方在索賠事件發生後的約定期限內不行使索賠權則視為放棄索賠權,其索賠權歸於消滅的合同法律制度。
② 關於工程索賠的14天和28天時限的區別
4天內索賠（合同價款）
《建設工程施工合同（示範文本）》規定，若發生了合同價款需要調整的因素後，承包人應當在14天內，將調整原因、金額以書面形式通知工程師，工程師確認調整金額後作為追加合同價款，與工程款同期支付。工程師收到承包人通知後14天內不予以確認也不提出修改意見，視為已經同意該項調整。
可調價格合同中合同價款的調整因素包括：
1、法律、行政法規和國家有關政策變化影響合同價款
2、工程造價管理部門公布的價格調整
3、一周內非承包人原因的停水、停電、停氣造成停工累計超過8h
4、雙方約定的其他因素
28天內索賠（費用、工期）
發包人未能按合同約定履行自已的各項義務或發生錯誤以及應由發包人承擔責任的其他情況，造成工期延誤和（或）承包人不能及時得到合同價款及承包人的其他經濟損失，承包人可按下列程序以書面形式向發包方索賠：
1、索賠事件發生後28天內，向工程師發出索賠意向通知
2、發出索賠意向通知後28天內，向工程師提出延長工期和（或）補償經濟損失的索賠報告及有關資料
3、工程師在收到承包人送交的索賠報告和有關資料後，於28天內給予答復，或要求承包人進一步補充索賠理由和證據
4、工程師在收到承包人送交的索賠報告和有關資料後28天內未予答復或未對承包人作進一步要求，視為該項索賠已經認可
5、當該索賠事件持續進行時，承包人應當階段性向工程師發出索賠意向，在索賠事件終了後28天內，向工程師送交索賠的有關資料和最終索賠報告。
承包人未能按合同約定履行自己的各項義務或發生錯誤，發包人可按以上索賠程序和時限向承包人提出索賠。（喵喵保）
③ 工程索賠有時效性嗎
有的，我這里有一個案例：
2015 年的工程，建設工程施工合同中約定，索賠事件發生後，要在 15 天內向對方書面提 出。乙方未在該期間提出，2017 年結算時也沒對索賠內容結算。但甲方出具了一份書面說 明：索賠部分另行協商。至今未協商，結算的工程款也未支付完畢。如何看待本案索賠的訴 訟時效問題？
《施工合同司法解釋二》第 6 條第二款規定，當事人約定承包人未在約定期限內提出工期 順延申請視為工期不順延的，按照約定處理。也就是說，關於索賠期限當事人有約定的從約 定，原則上凡是合法有效的約定都應該遵守。
雖然第 6 條第二款只規定了關於工期方面的 索賠，但《民法典》第 467 條規定，本法或者其他法律沒有明文規定的合同，適用本編通 則的規定，並可以參照適用本編或者其他法律最相類似合同的規定。根據民法上類推適用的 精神，既然《解釋二》第 6 條規定了工期順延的索賠期限約定是有效的，那麼其他索賠的 約定也應當是有效的。 再來通過比對訴訟時效和除斥期間來分析索賠期限的性質。
一般來說，訴訟時效經過債務人 可以獲得法律上的抗辯權，但不影響實體權利本身。比如我欠范師兄 10 萬元，應還款之日 三年後范師兄才起訴，這時候訴訟時效已經經過，我可以向法院主張抗辯，這樣法院就會以 此駁回范師兄的訴訟請求。 因為訴訟時效經過導致范師兄喪失了勝訴權，但訴訟中勝訴權的喪失並不意味著我和范師兄 之間的實體上的債權債務關系消滅，也就是說我欠范師兄 10 萬元的實體債務還是存在的。
除斥期間則是指的是某些民事權利有效存續的期間，期間屆滿後民事權利也歸於消滅。而索 賠期限既不同於訴訟時效也不同於除斥期間，而是工程領域中比較特殊的規定，根據《解釋 二》第 6 條，雙方當事人完全可以對索賠期限的內容自主約定，但發包人在約定期限後同 意工期順延或者承包人提出合理抗辯的除外。
所以索賠期限經過是否喪失索賠權也要看具體 的情況。 本案中合同約定，索賠事件發生後要在 15 天內向對方書面提出。由於乙方未在該期間提出， 根據《解釋二》第 6 條規定，乙方原則上已經喪失了索賠的權利。但是甲方出了一個書面 說明，索賠部分另行協商。根據這樣一份書面文件，我們可以理解為甲方放棄了合同約定的 索賠期限，認可了對方當事人在索賠期限後提出索賠的權利。 另外問題又說到，甲方出了書面文件後至今未結算，結算的工程款也未支付，如何看待訴訟 時效問題。
雙方在 2017 年完成工程結算，根據《民法典》第 188 條規定，向人民法院請 求保護民事權利的訴訟時效期間為三年。法律另有規定的，依照其規定。訴訟時效期間自權 利人知道或者應當知道權利受到損害以及義務人之日起計算。另外訴訟時效從施工單位主張 權利後是可以重新計算的，所以本案的訴訟時效顯然是還沒有經過，同時對於索賠的部分乙 方也完全可以繼續主張權利。
④ 求助！！工期的索賠時限是多少天
一般是2年訴訟時效，知道或應當知道自己的權益受侵害之日起2年內主張。
訴訟時效是指民事權利受到侵害的權利人在法定的時效期間內不行使權利，當時效期間屆滿時，權利人將失去勝訴權利，即勝訴權利歸於消滅。在法律規定的訴訟時效期間內，權利人提出請求的，人民法院就強制義務人履行所承擔的義務。而在法定的訴訟時效期間屆滿之後，權利人行使請求權的，人民法院就不再予以保護。
⑤ 索賠有效期
工程索賠時效是指施工合同履行過程中，索賠方在索賠事件發生後的約定期限內不行使索賠權的，視為放棄索賠權利，其索賠權歸於消滅的合同法律制度。約定的期限即索賠時效期間，一般為28天(根據通用條款)。該種索賠時效，屬於消滅時效的一種。
2、工程索賠訴訟時效
訴訟時效是權利人請求人民法院保護自己民事權利的期限，自權利人知道或應當知道權利受到侵害之日起計算。訴訟時一般為2年，但涉及商品質量不合格、人身損害、寄存保管、租金的，訴訟時效為1年。但訴訟時效從權利實際被侵害之日起最長不超過20年，有特殊情況的，人民法院可以延長訴訟時效期間。
3、訴訟時效與索賠時效的區別
索賠時效和訴訟時效存在根本的區別，訴訟時效是權利人請求人民法院保護自己民事權利的期限，是法定時效，不可隨意約定更改，指向的對象是法院。索賠時效是權利人請求義務人行使義務的期限，該期限是約定期限，指向的對象是義務人。索賠時效是除斥期間，超過索賠時效喪失的是實體權利，義務人給付的可以要求返回。超過訴訟時效即喪失勝訴權，實體權利不喪失，義務人給付的無權要求返還。
在工程合同履行中，合同雙方應重視合同的約定，積極履行合同。如果超過索賠進行索賠，將直接導致實體權利的喪失。喪失了實體權利，即使未超過訴訟時效，也只能面臨敗訴的後果。
4、工程停工後如何進行索賠
（1）弄清楚停工的責任歸於誰，如果發包人的原因導致停工的，承包人可以請求索賠哪些損失有以下七種：
①機械設備閑置費，包含租金和損耗；
②管理人員及工人的工資；
③因停工所額外支出的管理費，包含住宿、餐飲等；
④材料倉儲費；
⑤支付停工期間材料價格上漲的部分費用；
⑥因獲得的工程款的利息；
⑦因防止擴大損失而支出的費用
⑥ 建築工程索賠依據，工程索賠時限有哪些規定
工程索賠事件發生後，要在28天之內上報索賠資料和證據，甲方在28范圍之內提出異議或認可，沒有提出異議，第29天就視為認可。
⑦ 建築工程索賠有效期
首先， 對於不履行合同義務的違約人 ，應勇敢的利用法律武器維護自己的合版法權益， 更何況是自己權的血汗錢，你應當向有管轄權的人民法院提起訴訟，請求 索賠
根據我國法律規定，你可以向該工程發包方、總承包方、轉包方索求賠償。