① 建築工程一切險過了保險期限，但在保證期限內發生的損害能否索賠
工程保險經常會有附加個保證期，但保證期不同於保險期，
保證期的開始時間一內般也都是在保險容期結束後再開始的，比如你的保險期是09年9月9日結束，那它的保證期也就是在09年9月10日開始，持續兩年。這是時間。
內容是：保險工司保證你的完工工程（注意，工程質量一定要合格，否則保險公司會以你工程質量不合格不給予保證），在完工後的兩年內，如果出現一些維修，在這維修過程中出現的工程損失可以給予賠償。舉個例子：XX大橋，屬於合格工程，在完工驗收後，工程的保險期結束，保證期開始。然後，有車禍將護欄撞壞了，需要進行護欄維修，但是在工人維修護欄過程中，出現人為的（自然災害一般不保，除非有附加條款）事故，將橋面的路燈損壞了，那保險公司可以賠償你路燈的損失，但是護欄的維修費是不會賠的。（既使你護欄也造成了不必要的損失，也不會賠）
② 施工合同索賠意向通知書提出期限
建設工程施工合同
（GF-1999-0201）（示範文本）
36．1當一方向另一方提出索賠時，要有正當索賠理由，且有索賠事件發生時的有效證據。
36．2發包人未能按合同約定履行自己的各項義務或發生錯誤以及應由發包人承擔責任的其他情況，造成工期延誤和（或）承包人不能及時得到合同價款及承包人的其他經濟損失，承包人可按下列程序以書面形式向發包人索賠：
（1）索賠事件發生後28天內，向工程師發出索賠意向通知；
（2）發出索賠意向通知後28天內，向工程師提出延長工期和（或）補償經濟損失的索賠報告及有關資料；
（3）工程師在收到承包人送交的索賠報告和有關資料後，於28天內給予答復，或要求承包人進一步補充索賠理由和證據；
（4）工程師在收到承包人送交的索賠報告和有關資料後28天內未予答復或未對承包人作進一步要求，視為該項索賠已經認可。
（5）當該索賠事件持續進行時，承包人應當階段性向工程師發出索賠意向，在索賠事件終了後28天內，向工程師送交索賠的有關資料和最終索賠報告。索賠答復程序與（3）、（4）規定相同。
36．3承包人未能按合同約定履行自己的各項義務或發生錯誤，給發包人造成經濟損失，發包人可按36．2款確定的時限向承包人提出索賠。
③ 工程變更的索賠有效期,為什麼時間越短對承包人越不利
時間越短，對承包人的管理水平要求就越高，故對承包人不利。
④ 建築工程索賠有效期
首先， 對於不履行合同義務的違約人 ，應勇敢的利用法律武器維護自己的合版法權益， 更何況是自己權的血汗錢，你應當向有管轄權的人民法院提起訴訟，請求 索賠
根據我國法律規定，你可以向該工程發包方、總承包方、轉包方索求賠償。
⑤ 關於建築工程保修期限和損害賠償的規定有哪些
建設工程實行質量保修制度。建設工程承包單位在向建設單位提交工程竣工驗收報告時，應當向建設單位出具質量保修書。質量保修書中應當明確建設工程的保修范圍、保修期限和保修責任等」；第四十條規定：「在正常使用條件下，建設工程的最低保修期限為：……（二）屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外牆面的防滲漏為5年…… 建設工程的保修期自竣工驗收合格之日起計算」。2000年6月30日發布的建設部第80號令《房屋建築工程質量保修方法》第九條規定：「房屋建築工程的保修期限內出現質量缺陷，建設單位或房屋建築所有人應當向施工單位發出保修通知，施工單位接到保修通知後，應當到現場核查情況，在保修書約定的時間內予以保修」；第十條規定：「保修費用由質量缺陷的責任方承擔」；第十四條規定：「在保修期內，因房屋建築工程質量缺陷造成房屋所有人、使用人或第三方人身、財產損害的，房屋所有人、使用人或第三方可以向建設單位提出損害賠償要求，建設單位向造成房屋建築工程質量缺陷的責任方追償。」
⑥ 施工合同索賠意向通知書提出期限為多少天
在索賠事件終了後復28d內，向監理工製程師提供索賠的有關資料和最終索賠報告。
⑦ 施工單位索賠期限內提出索賠,喪失了索賠權,但是根據民法通則,在民事訴訟有效期內,
個人認為：索賠權是一種權利，索賠的要求是權利的行使。而訴訟時效是指民版事權利受到侵害的權利人在權法定的時效期間內不行使權利，當時效期間屆滿時，人民法院對權利人的權利不再進行保護的制度。當事人約定的期限不得與法律相抵觸，否則無效。當事人不得對訴訟時效進行約定。訴訟時效是法定的，雖然當事人有意思自治的權利但是不得和法律相抵觸，因此即使約定的索賠權期限屆滿也不影響訴訟時效。只能說約定的索賠期限不能和法律相抵觸。
⑧ 索賠有效期
工程索賠時效是指施工合同履行過程中，索賠方在索賠事件發生後的約定期限內不行使索賠權的，視為放棄索賠權利，其索賠權歸於消滅的合同法律制度。約定的期限即索賠時效期間，一般為28天(根據通用條款)。該種索賠時效，屬於消滅時效的一種。
2、工程索賠訴訟時效
訴訟時效是權利人請求人民法院保護自己民事權利的期限，自權利人知道或應當知道權利受到侵害之日起計算。訴訟時一般為2年，但涉及商品質量不合格、人身損害、寄存保管、租金的，訴訟時效為1年。但訴訟時效從權利實際被侵害之日起最長不超過20年，有特殊情況的，人民法院可以延長訴訟時效期間。
3、訴訟時效與索賠時效的區別
索賠時效和訴訟時效存在根本的區別，訴訟時效是權利人請求人民法院保護自己民事權利的期限，是法定時效，不可隨意約定更改，指向的對象是法院。索賠時效是權利人請求義務人行使義務的期限，該期限是約定期限，指向的對象是義務人。索賠時效是除斥期間，超過索賠時效喪失的是實體權利，義務人給付的可以要求返回。超過訴訟時效即喪失勝訴權，實體權利不喪失，義務人給付的無權要求返還。
在工程合同履行中，合同雙方應重視合同的約定，積極履行合同。如果超過索賠進行索賠，將直接導致實體權利的喪失。喪失了實體權利，即使未超過訴訟時效，也只能面臨敗訴的後果。
4、工程停工後如何進行索賠
（1）弄清楚停工的責任歸於誰，如果發包人的原因導致停工的，承包人可以請求索賠哪些損失有以下七種：
①機械設備閑置費，包含租金和損耗；
②管理人員及工人的工資；
③因停工所額外支出的管理費，包含住宿、餐飲等；
④材料倉儲費；
⑤支付停工期間材料價格上漲的部分費用；
⑥因獲得的工程款的利息；
⑦因防止擴大損失而支出的費用