設計變更期限

㈠ 工程變更備案申報時限是多長時間

建抄設單位應當在工程變更通知發出後10個工作日內將工程變更報送造價管理機構備案。工程變更通知是指發出後要求開始實施工程變更的文件（即實際具備變更指令效力的文件），可以採用工程變更指令、工程設計變更審批單，或經建設單位認可的設計變更通知單等形式。

㈡ 工程簽證有沒有時間限制

有時間限制，注意看合同，一般情況下，直到本工程結算完畢應該都是有效的。

按承發包合同約定，一般由承發包雙方代表就施工過程中涉及合同價款之外的責任事件所作的簽認證明 （註：目前一般以技術核定單和業務聯系單的形式反映者居多）。
通俗的解釋工程簽證是指在施工合同履行過程中，承發包雙方根據合同的約定，就費用補償、工期順延以及因各種原因造成的損失賠償達成的補充協議。
現場簽證是施工生產活動中用以證實在施工中遇到的某些特殊情況的一種書面資料。因此，除設計變更通知書、工程更改證書或紀要、材料代用證書、施工組織設計的技術措施方案、定額中明確規定的有關問題，以及應具備有技術文件、通知單證明書。甲乙雙方協調的會議紀要等項目不應簽證以外，應嚴格控制現場簽證范圍。
參考鏈接：
工程簽證_網路
http://ke..com/link?url=dDaXXgjEIDq5_C4B3T-NwM95N0ccF-3QM292IXZLNUutcUu67nPX_p8T_GXhna7KoIWNJ9io8FByZI8Wx0yI4K#6

㈢ 圖紙設計變更有效期已過，施工按照原圖施工的！

有變更當然是按變更施工啊。。。
話說什麼叫變更的有效期已過啊？？？

㈣ 設計變更和工程簽證有什麼關系

設計變更一般是由業主或者設計院對原設計作出的修改;工程簽證是施工單位對因設計變更造成的工程量增加,根據合同要求業主進行確認的書面文件。
設計變更是指設計單位依據建設單位要求調整，或對原設計內容進行修改、完善、優化。設計變更應以圖紙或設計變更通知單的形式發出。
改變有關工程的施工時間和順序屬於設計變更。變更有關工程價款的報告應由承包人提出。承包人在施工過程中更改施工組織設計的，應經業主和監理同意。
按承發包合同約定，一般由承發包雙方代表就施工過程中涉及合同價款之外的責任事件所作的簽認證明 （註：目前一般以技術核定單和業務聯系單的形式反映者居多）。
工程簽證是指在施工合同履行過程中，承發包雙方根據合同的約定，就費用補償、工期順延以及因各種原因造成的損失賠償達成的補充協議。

㈤ 設計變更與簽證有什麼區別

設計變更是由設計院出的，簽證一般由甲方和監理單位出的。

設計變更一般是由業主或者設計院對原設計作出的修改;工程簽證是施工單位對因設計變更造成的工程量增加,根據合同要求業主進行確認的書面文件。

(5)設計變更期限擴展閱讀：

設計變更是指設計單位依據建設單位要求調整，或對原設計內容進行修改、完善、優化。設計變更應以圖紙或設計變更通知單的形式發出。

改變有關工程的施工時間和順序屬於設計變更。變更有關工程價款的報告應由承包人提出。承包人在施工過程中更改施工組織設計的，應經業主和監理同意。

按承發包合同約定，一般由承發包雙方代表就施工過程中涉及合同價款之外的責任事件所作的簽認證明 （註：目前一般以技術核定單和業務聯系單的形式反映者居多）。

工程簽證是指在施工合同履行過程中，承發包雙方根據合同的約定，就費用補償、工期順延以及因各種原因造成的損失賠償達成的補充協議。

㈥ 變更和簽證的區別是什麼

變更和簽證的區別是：

一、內容不同

變更是指對合同中的工作內容作出了修改追加或者取消了某一項工作。

簽證是指在施工過程中實際發生的圖紙以外的東西,或者說是原本預算中未考慮的內容,可能產生工程費用和有必要作為現場記錄而形成的文字性的東西。

二、法律效力不同

項目管理中的變更指項目干係人常常由於各種原因要求對項目計劃進行修改，甚至重新規劃，這一類修改或變化叫做變更。

施工簽證是工程承發包雙方互相書面確認的簽證即成為工程結算或最終結算增減工程造價的憑據。

三、主體不同

變更是指指承包人根據合同對工程項目作出的調整和修改。工程簽證是是承發包人雙方協商一致的結果，是雙方法律行為；

變更基本上是甲方的原因，，而下發給施工單位的文件；而簽證時因為有了變更或者是甲方要求的其他原因而引起的工程量、材料、人工、工期的變化，施工單位給甲方提出的增加的其他經濟、工期、技術方面的東西，

㈦ 工期延誤，變更簽證的時效性與索賠時效性的區別

工程變更：工程變更是保證設計和施工質量，完善工程設計，糾正設計錯誤以及滿足現場條件變化而進行的設計修改工作，包括由建設單位、設計單位、監理單位、施工單位及其它單位提出的設計變更。
工程索賠，通常是指承包人的費用補償以及工期補償，是單方面的法律行為。發包人基於建設工程質量及工期問題也可以向承包人提出索賠。
工程簽證：指除施工圖紙所確定的工程內容以外的施工現場發生的實際工作，由監理工程師確認其工程行為的發生與數量，是否予以計量與支付，應按合同原則及項目的有關規定辦理。 施工過程中的工程簽證，主要是指施工企業就施工圖紙、設計變更所確定的工程內容以外，施工圖預算或預算定額取費中未含有而施工中又實際發生費用的施工內容所應辦理的工程簽證，如由於施工條件的變化或無法遇見的情況所引起工程量的變化。
它們的區別是：
1、變更是合同內的施工項目發生變化 。
2、簽證是已經發生的不包括在施工合同內的施工項目。
3、索賠是一方向有過錯一方提出的補償。

㈧ 工程建設設計變更工程價款超過10%的該如何辦

看建築性質，是否有政府投資或補助，有政府投資就麻煩了，要去部門重新批的

如果是建設單位造成的話，可以要求對方承擔違約責任，至於工程價款按照什麼進行計算，這個問題得看看材料並詳談。

投標依據當地定額估價表及投標時的造價部門發布的信息價並且在合同條款標明採用可調價格合同，並註明調整方法：預算價+設計變更+各種政策性因素文件。

簽訂的合同同樣採用可調價合同，但調整方法：中標價不調整，如何調整，應有設計變更、圖紙會審、經濟簽證進行調整，

其結算依據當地實行定額估價表、與工程同步的當地價格信息按相應費用標准執行。

(8)設計變更期限擴展閱讀

建築工程合同變更的法律規定

1、《合同法》 第七十七條規定

「當事人協商一致，可以變更合同。法律、行政法規規定變更合同應當辦理批准、登記等手續的，依照其規定。」

2、《合同法》 第七十八條規定

「當事人對合同變更的內容約定不明確的，推定為未變更。」

3、《合同法》 第六十三條的規定

「執行政府定價或政府指導價的，在合同約定的交付期限內政府價格調整時，按照交付的價格計價。

逾期交付的標的物的，遇價格上漲時，按照原價格執行;價格下降時，按照新價格執行。

逾期提取標的物或者逾期付款的，遇價格上漲時，按照新價格執行;價格下降時，按照原價格執行。」

4、《最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》 第十六條第二款規定

「因設計變更導致建設工程的工程量或者質量標准發生變化，當事人對該部分工程價款不能協商一致的，

可以參照簽訂建設工程施工合同時當地建設行政主管部門發布的計價方式或者計價標准結算工程價款。」

5、《最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》 第十九條規定

「當事人對工程量有爭議的，按照施工過程中形成的簽證等書面文件確認。

承包人能夠證明發包人同意其施工，但未能提供簽證文件證明工程量發生的，可以按照當事人提供的其他證據確認實際發生的工程量。」

6、《建築法》 第五十八條規定

「建築施工企業必須按照工程設計圖紙和施工技術標准施工，不得偷工減料。

工程設計的修改由原設計單位負責，建築施工企業不得擅自修改工程設計。」

㈨ 由於設計變更，業主下達停工命令，是停工當日要提出索賠報告嗎，還是復工那天提出索賠報告

索賠的程序一般是這樣的：
1、事件發生時，承包人應向監理工程是提交索賠意向書，索賠意向書應附有一定數量的證據文件，並說明依據合同什麼條款，現提出索賠意向。
2、收到索賠意向書後，監理工程師應根據合同規定及發生的事實情況，對索賠事件予以確認。（很多時候監理工程師可能不會發正式的確認文件)
3、索賠意向書提交後的28天內，向監理工程師提交索賠報告，索賠報告應包括索賠訴求（工期和費用），證據材料，合同相關規定等。
4、事件持續發生的，應每隔28天向監理工程師提交階段索賠報告。
5、事件影響結束後的28天內，向監理工程是提交最終索賠報告。

如果提出索賠意向的時間超過了合同規定期限（一般為28天或者56天），從嚴格的合同管理角度講，可以視為承包人放棄了索賠的權利。但中國有中國的國情，這一條一般很少用。