不可抗力的索賠期限

㈠ 關於國家賠償，訴訟時效是多長

根據我國《國家賠償法》第39條的規定，賠償請求人請求國家賠償的時效為兩年，自其知道或者應當知道國家機關及其工作人員行使職權時的行為侵犯其人身權、財產權之日起計算，但被羈押等限制人身自由期間不計算在內。在申請行政復議或者提起行政訴訟時一並提出賠償請求的，適用行政復議法、行政訴訟法有關時效的規定。賠償請求人在賠償請求時效的最後六個月內，因不可抗力或者其他障礙不能行使請求權的，時效中止。從中止時效的原因消除之日起，賠償請求時效期間繼續計算。

㈡ 不可抗力發生時費用工期索賠怎麼進行

這個問題分兩部分來回答
第一部分，費用索賠：
通常情況下因不可抗力發生損失時，現場已完工程、已到場材料的損壞有發包方負責，施工方自有或租賃使用的機械、材料等損失由施工方負責，不可抗力發生後現場清理的費用是否發包方負責的，承包方另外要求的賠償一般是不會獲得接納的，在法律上來講也是不予支持的。

第二部分，工期索賠：
通常情況下發生不可抗力的時候工期是可以順延的。

另外，我說的是通常情況，具體的情況可能要看相關的承包合同，看看有關工期索賠和費用索賠包括的范圍。

㈢ 不可抗力因素造成的損失，賠償問題怎麼解決

鄰居水管因雪災凍爆，水淹到我家，地板全部廢掉這種屬於自然災害，在法律上不要求強制賠償，只能友好協商解決。

根據《民法通則》第一百零七條 因不可抗力不能履行合同或者造成他人損害的，不承擔民事責任，法律另有規定的除外。

第一百三十九條 在訴訟時效期間的最後六個月內，因不可抗力或者其他障礙不能行使請求權的，訴訟時效中止。從中止時效的原因消除之日起，訴訟時效期間繼續計算。

第一百五十三條 本法所稱的「不可抗力」，是指不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。

(3)不可抗力的索賠期限擴展閱讀：

《合同法》中關於不可抗力的相關規定

第一百一十七條因不可抗力不能履行合同的，根據不可抗力的影響，部分或者全部免除責任，但法律另有規定的除外。當事人遲延履行後發生不可抗力的，不能免除責任。

本法所稱不可抗力，是指不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。

第一百一十八條當事人一方因不可抗力不能履行合同的，應當及時通知對方，以減輕可能給對方造成的損失，並應當在合理期限內提供證明。

第一百一十九條當事人一方違約後，對方應當採取適當措施防止損失的擴大；沒有採取適當措施致使損失擴大的，不得就擴大的損失要求賠償。

當事人因防止損失擴大而支出的合理費用，由違約方承擔。

㈣ 國家賠償時效期限如何規定

賠償請求人請求國家賠償的時效為兩年，自國家機關及其工作人員行使職權時的行為被依法確認為違法之日起計算，但被羈押期間不計算在內。 另外，賠償請求人在賠償請求時效的最後六個月內，因不可抗力或者其他障礙不能行使請求權的，時效中止。從中止時效的原因消除之日起，賠償請求時效期間繼續計算。 國家賠償法的請求時效有別於行政訴訟的起訴時效。行政訴訟的起訴時效是三個月，國家賠償法的請求時效為兩年，系違法之日起計算。亦即在違法行為發生後兩年之內受害人應當向違法機關申請賠償，超過兩年為超過請求時限，放棄主張權利。兩年之內受害人向違法機關申請賠償而該機關不作為的，對不作為提起訴訟的起訴時效是三個月，向法院提起國家賠償訴訟可以出具兩年之內受害人向違法機關申請賠償的證據，如快件發票或者掛號件發票等。

㈤ 因不可抗力終止的工程，工程款索賠時間

因不可抗力事件導致的費用，發、承包雙方應按以下原則分別承擔並調整工程價款。 1．工程本身的損害、因工程損害導致第三方人員傷亡和財產損失以及運至施工場地用於施工的材料和待安裝的設備的損害，由發包人承擔； 2．發包人、承包人人員傷亡由其所在單位負責，並承擔相應費用； 3．承包人的施工機械設備損壞及停工損失，由承包人承擔； 4．停工期間，承包人應發包人要求留在施工場地的必要的管理人員及保衛人員的費用由發包人承擔； 5．工程所需清理、修復費用，由發包人承擔。不可抗力是一項免責條款，是指買賣合同簽訂後，不是由於合同當事人的過失或疏忽，而是由於發生了合同當事人無法預見、無法預防、無法避免和無法控制的事件，以致不能履行或不能如期履行合同，發生意外事件的一方可以免除履行合同的責任或者推遲履行合同，在我國《民法通則》上是指「不能預見、不能避免和不能克服的客觀情況」。

㈥ 不可抗力發生後，怎麼索賠

在標准施工招標文件中規定，如果不可抗力造成工期延誤的，只索賠工期，如果不可抗力期間應監理人要求照管、清理、修復工程的，那麼只索賠費用。
在FIDIC中，如果發生了不可抗力，索賠工期和費用。

㈦ 由不可抗力導致的索賠可以索賠什麼

因不可抗力事件導致的費用，發、承包雙方應按以下原則分別承擔並調整工程價款。

（1）工程本身的損害、因工程損害導致第三人人員傷亡和財產損失以及運送至施工現場用於施工的材料和待安裝設備的損害，由發包人承擔；

（2）發包人，承包人人員傷亡由其所在單位負責，並承擔相應費用；

（3）承包人施工機械設備的損失及停工損失，由承包人承擔；

（4）停工期間，承包人應發包人要求留在施工現場的必要管理人員及保衛人員的費用，由發包人承擔；

（5）工程所需清理、修復費用，由發包人承擔。 所以說不可抗力不可以索賠是不正確的。

(7)不可抗力的索賠期限擴展閱讀：

因不可抗力事件導致的費用，發、承包雙方應按以下原則分別承擔並調整工程價款。

（1）工程本身的損害、因工程損害導致第三人人員傷亡和財產損失以及運送至施工現場用於施工的材料和待安裝設備的損害，由發包人承擔；

（2）發包人，承包人人員傷亡由其所在單位負責，並承擔相應費用；

（3）承包人施工機械設備的損失及停工損失，由承包人承擔；

（4）停工期間，承包人應發包人要求留在施工現場的必要管理人員及保衛人員的費用，由發包人承擔；

（5）工程所需清理、修復費用，由發包人承擔。

㈧ 發生不可抗力時，費用索賠和工期索賠的范圍是什麼

1、費用索賠

通常情況下因不可抗力發生損失時，現場已完工程、已到場材料的損壞有發包方負責，施工方自有或租賃使用的機械、材料等損失由施工方負責，不可抗力發生後現場清理的費用是否發包方負責的，承包方另外要求的賠償一般是不會獲得接納的，在法律上來講也是不予支持的。

2、工期索賠

通常情況下發生不可抗力的時候工期是可以順延的。另外，具體的情況可能要看相關的承包合同，看看有關工期索賠和費用索賠包括的范圍。

(8)不可抗力的索賠期限擴展閱讀

不可抗力主要包括以下幾種情形

（1）自然災害、如台風、洪水、冰雹；

（2）政府行為，如徵收、徵用；

（3）社會異常事件，如罷工、騷亂。

在不可抗力的適用上，有以下問題值得注意

（1）合同中是否約定不可抗力條款，不影響直接援用法律規定；

（2）不可抗力條款是法定免責條款，約定不可抗力條款如小於法定范圍，當事人仍可援用法律規定主張免責；如大於法定范圍，超出部分應視為另外成立了免責條款；

（3）不可抗力作為免責條款具有強制性，當事人不得約定將不可抗力排除在免責事由之外。

不可抗力的免責效力

因不可抗力不能履行合同的，根據不可抗力的影響，部分或全部免除責任。但有以下列外：

（1）金錢債務的遲延責任不得因不可抗力而免除。

（2）遲延履行期間發生的不可抗力不具有免責效力。