1. 竣工驗收日期的規定有沖突 怎麼解釋啊
解釋》第十四條規定：「當事人對建設工程實際竣工日期有爭議的"指的是對"承包人送交竣工驗收報告的日期"有爭議,在這樣情況下"以竣工驗收合格之日為竣工日期"
2. 建設工程竣工後多長時間內做結算
建設工程竣工後28天內做結算。
建設部和國家工商行政管理局制定的《內建設工程施工合同(示範文本容)》通用條款中對竣工結算做了詳細規定：
發包人收到承包人遞交的竣工結算報告及結算資料後28天內進行核實，給予確認或者提出修改意見。發包人確認竣工結算報告後通知經辦銀行向承包人支付工程竣工結算價款。承包人收到竣工結算價款後14天內將竣工工程交付發包人。
建設工程是指為人類生活、生產提供物質技術基礎的各類建築物和工程設施的統稱。建設工程是人類有組織、有目的、大規模的經濟活動。建設工程按照自然屬性可分為建築工程、土木工程和機電工程三類。建設工程是人類有組織、有目的、大規模的經濟活動。是固定資產再生產過程中形成綜合生產能力或發揮工程效益的工程項目。建設工程是指建造新的或改造原有的固定資產。
3. 勞動法有沒有規定工程驗收期限
「竣工驗收日來期」是建源設單位組織相關部門、設計、監理、施工等聯合驗收的日期。
《最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第14條規定：「當事人對建設工程實際竣工日期有爭議的，按照以下情形分別處理：
一、建設工程經竣工驗收合格的，以竣工驗收合格之日為竣工日期；
二、承包人已經提交竣工驗收報告，發包人拖延驗收的，以承包人提交驗收報告之日為竣工日期；
三、建設工程未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以轉移佔有建設工程之日為竣工日期。」中的這個日期。竣工日期的規定主要是為了體現對施工單位的公平，因為竣工日期與保修期有關，為了防止由於建設單位的原因拖延竣工。
4. 建設工程未經竣工驗收竣工日期如何算麻煩告訴我
建設工程未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以轉移佔有建設工程之日為竣工日期
第十七條當事人對欠付工程價款利息計付標准有約定的，按照約定處理；沒有約定的，按照中國人民銀行發布的同期同類貸款利率計息。
第二十條當事人約定，發包人收到竣工結算文件後，在約定期限內不予答復，視為認可竣工結算文件的，按照約定處理。承包人請求按照竣工結算文件結算工程價款的，應予支持。第六十七條當事人互負債務，有先後履行順序，先履行一方未履行的，後履行一方有權拒絕其履行要求。先履行一方履行債務不符合約定的，後履行一方有權拒絕其相應的履行要求。
第八十四條債務人將合同的義務全部或者部分轉移給第三人的，應當經債權人同意。
第六十三條公民、法人可以通過代理人實施民事法律行為。代理人在代理許可權內，以被代理人的名義實施民事法律行為。被代理人對代理人的代理行為，承擔民事責任。
5. 竣工驗收時間有沒有規定需要關注哪些點
建設工程的竣工驗收，是指建設工程已按照設計要求完成全部工作任務，准備交付給發包人投入使用時，由發包人或者有關主管部門依照國家關於建設工程竣工驗收制度的規定，對該項工程是否合乎設計要求和工程質量標准所進行的檢查、考核工作。建設工程的竣工驗收是工程建設全過程的最後一道程序，是對工程質量實行控制的最後一個重要環節。實踐中，建設工程竣工後，承包人應當按照國家工程竣工驗收有關規定，向發包人提供完整的竣工資料和竣工驗收報告，並按照合同約定的日期和份數向發包人提交竣工圖。竣工日期為承包人送交竣工驗收報告的日期，需要修改後才能達到竣工要求的，應為承包人修理、改建後提請發包人驗收的日期。發包人接到竣工驗收報告後，應當根據施工圖紙及說明書、國家頒發的施工驗收規范和質量檢驗標准及時組織有關部門對工程進行驗收。驗收的主要內容是：第一，工程是否符合規定的建設工程質量標准。建設工程的質量標准包括依照法律、行政法規的有關規定製定的保證建設工程質量和安全的強制性國家標准和行業標准以及國家頒發的施工驗收規范，建設工程合同中約定的對該項建設工程特殊的質量要求，以及為體現法律、行政法規規定的質量標准和建設工程合同約定的質量要求而在工程設計文件、施工圖紙和說明書中提出的有關工程質量的具體指標和技術要求。第二，承包人是否提供了完整的工程技術經濟資料。這里的工程技術經濟資料，一般應包括建設工程合同、建設用地的批准文件、工程的設計圖紙及其他有關設計文件、工程所用主要建設材料、建築構配件和設備的出廠檢驗合格證明和進場檢驗報告；申請竣工驗收的報告書及有關工程建設的技術檔案等。第三，承包人是否有建設工程質量檢驗書。工程竣工交付使用後，承包人應當對其施工的建設工程質量在一定期限內承擔保修責任，以維護使用者的合法權益。為此承包人應當按規定提供建設工程質量保修證書，作為其向用戶承諾承擔質量保修責任的書面憑證。第四，工程是否具備國家規定的其他竣工條件。例如，按照國務院建設行政主管部門的規定，城市住宅小區竣工綜合驗收，還應做到住宅及公共配套設施、市政公用基礎設施等單項工程全部驗收合格，驗收資料齊全；各類建築物的平面位置、立面造型、裝飾色調等符合批準的規劃設計要求；施工工具、暫設工程、建築殘土、剩餘構件全部拆除運走，達到場清地平；有綠化要求的是否已按綠化設計全部完成，達到樹活草青等。發包人在驗收後及時作出批准或提出修改意見。承包人應當按照發包人提出的修改意見進行修理或者改建，並承擔由自身原因造成修理、改建的費用。為了防止發包人為了拖延支付工程款而遲延進行驗收，在實踐中發包人在收到承包人送交的竣工驗收報告後無正當理由不組織驗收，或者驗收後既不表示是否批准又不提出修改意見的，承包人可以要求發包人辦理結算手續、支付工程款。發包人不能按照合同約定的日期對工程進行驗收，應從合同約定的期限的最後一天的次日起承擔工程的保管費用。竣工驗收合格後，發包人應當按照約定支付價款。在工程建設實踐中，竣工報告批准後，承包人應當按照國家有關規定或合同約定的時間、方式向發包人提出結算報告，辦理竣工結算。發包人在收到結算報告後，應當及時給予批准或者提出修改意見，在合同約定的時間內將撥款通知送經辦銀行支付工程款，並將副本送承包人。承包人在收到工程款後將竣工工程交付發包人，發包人應當接收該工程。現實中有的發包人為了拖延支付工程款，在驗收後遲遲不進行工程結算。在實踐中，發包人無正當理由在收到竣工報告後不辦理結算，應當按施工企業向銀行同期貸款的最高利率，向承包人支付工程款的利息，並承擔其他違約責任。建設工程必須經竣工驗收合格後，方可交付使用；沒有經過竣工驗收或者經過竣工驗收確定為不合格的建設工程，不得交付使用。如果發包人在竣工驗收前，擅自使用工程，發生質量問題的，由發包人自行負責。
6. 建設單位應當自建設工程竣工驗收合格之日起多少日內
自，竣工驗收，合格之日起，15日內，向建設行政主管部門，或其他有關部門進行備案，謝謝！
7. 工程竣工後，發包人拖延驗收，竣工日期如何確定
案例：某項目部承包了某辦公綜合樓建設工程，雙方合同中約定進度款的支付日期及支付條件，其中，條款約定工程竣工後，支付全部工程款的90%，其餘10%為質保金，竣工驗收合格後一年內無質量問題予以支付。承包人按期施工，並在約定工期屆滿前竣工，竣工後，承包人將竣工報告提交給發包人，但發包人遲遲不予驗收，一直拖延了四個月。期間，承包人多次去函、去人協商督促發包人盡快竣收，但發包人以種種理由拒絕，剩餘工程款未能得到支付。施工承包人無奈將發包人訴至法庭，請求法院判決發包人支付剩餘工程款。發包人抗辯，支付工程餘款的條件是竣工驗收合格後兩個月內支付，但該項工程未進行驗收，所以支付工程款條件尚不具備，因此請法院駁回承包人訴訟請求。法院經審理查明，承包人在合同約定期限內完工，並將竣工驗收報告提交給發包人，發包人應當組織設計單位、施工單位、監理單位進行工程竣工驗收。但發包人遲遲未組織驗收，其意圖在於拖延支付工程款，其抗辯理由不能成立。法院認為，發包人收到承包人竣工報告之日應當視為工程竣工日期，收到報告之日起兩個月內未支付工程款，己構成違約。因此，判決發包人立即支付工程餘款，並按銀行同期貸款利息向承包人支付違約金。本案關鍵：竣工日期如何確定？最高人民法院《關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》規定，當事人對實際竣工日期有爭議的，按以下情形分別處理：（一）建設工程經竣工驗收合格的，以竣工驗收合格之日為竣工日期；（二）承包人已經提交竣工驗收報告，發包人拖延驗收的，以承包人提交竣工報告之日起竣工日期；（三）建設工程未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以轉移佔有建設工程之日為竣工日期。法院正是依據本條第二項規定做出了上述判決。
8. 工程竣工驗收日期是什麼意思 是要交房還是需要驗收
一、工程竣工驗收日期是指建設工程依照國家有關法律、法規及工程建設規范、標準的規定完成工程設計文件要求和合同約定的各項內容，建設單位已取得政府有關主管部門(或其委託機構)出具的工程施工質量、消防、規劃、環保、城建等驗收文件或准許使用文件後，組織工程竣工驗收並編制完成《建設工程竣工驗收報告》的時間期限。
二、工程項目的竣工驗收是施工全過程的最後一道程序，也是工程項目管理的最後一項工作。它是建設投資成果轉入生產或使用的標志，也是全面考核投資效益、檢驗設計和施工質量的重要環節。
三、依據《中華人民共和國建築法》
第六十一條交付竣工驗收的建築工程，必須符合規定的建築工程質量標准，有完整的工程技術經濟資料和經簽署的工程保修書，並具備國家規定的其他竣工條件。
建築工程竣工經驗收合格後，方可交付使用；未經驗收或者驗收不合格的，不得交付使用。