Ⅰ 施工單位索賠期限內提出索賠,喪失了索賠權,但是根據民法通則,在民事訴訟有效期內,
個人認為：索賠權是一種權利，索賠的要求是權利的行使。而訴訟時效是指民版事權利受到侵害的權利人在權法定的時效期間內不行使權利，當時效期間屆滿時，人民法院對權利人的權利不再進行保護的制度。當事人約定的期限不得與法律相抵觸，否則無效。當事人不得對訴訟時效進行約定。訴訟時效是法定的，雖然當事人有意思自治的權利但是不得和法律相抵觸，因此即使約定的索賠權期限屆滿也不影響訴訟時效。只能說約定的索賠期限不能和法律相抵觸。
Ⅱ 承包人在索賠事項發生後的多少天以內，應向工程師正式提出索賠意向通知
承包人在索賠事項發生後的28天以內，應向工程師正式提出索賠意向通知。
一、工程索賠的程序
1、提出索賠要求當出現索賠事項時，承包人以書面的索賠通知書形式，在索賠事項發生後的28天以內，向工程師正式提出索賠意向通知。如果超過這個期限，工程師和業主有權拒絕承包人的索賠要求。
2、報送索賠資料在索賠通知書發出後的28天內，向工程師提出延長工期和（或）補償經濟損失的索賠報告及有關資料。如果超過這個期限工程師和業主有權拒絕承包人的索賠要求。
3、工程師答復工程師在收到承包送交的索賠報告有關資料後，於28天內給予答復，或要求承包人進一步補充索賠理由和證據。
4、工程師逾期答復後果工程師在收到承包人送交的索賠報告的有關資料後28天未予答復或未對承包人作進一步要求，視為該項索賠已經認可。
5、持續索賠當索賠事件持續進行時，承包人應當階段性向工程師發出索賠意向，在索賠事件終了後28天內，向工程師送交索賠的有關資料和最終索賠報告，工程師應在28天內給予答復或要求承包人進一步補充索賠理由和證據。逾期未答復，視為該項索賠成立。
6、發包人審批工程師的索賠處理證明。
7、承包人是否接受最終的索賠決定。
承包人未能按合同約定履行自己的各項義務和發生錯誤給發包人造成損失的，發包人也可按上述時限向承包人提出索賠。
二、工程索賠的依據
提出索賠的依據主要有以下幾方面：
1、招標文件、施工合同文本及附件、補充協議、施工現場的各類簽認記錄，經認可的施工進度計劃書，工程圖紙及技術規范等。
2、雙方往來的信件及各種會議，會談紀要。3、施工進度計劃和實際施工進度記錄、施工現場的有關文件（施工記錄備忘錄施工月報施工日誌等）及工程照片。
4、氣象資料、工程檢查驗收報告和各種技術鑒定報告、工程中送停電、送停水、道路開通和封閉的記錄和證明。
5、國家有關法律法令政策性文件。
6、發包人或者工程師簽認的簽證。
7、工程核算資料，財務報告，財務憑證等。
8、各種驗收報告和技術鑒定。
9、工程有關的圖片片和錄象。
10、備忘錄，對工程師或業主的口頭指示和電話應隨時書面記錄，並請給予書面確認。
11、投標前發包人提供的現場資料和參考資料。
12、其他，如官方發布的物價指數，匯率，規定等。
Ⅲ 關於工程索賠的14天和28天時限的區別
4天內索賠（合同價款）
《建設工程施工合同（示範文本）》規定，若發生了合同價款需要調整的因素後，承包人應當在14天內，將調整原因、金額以書面形式通知工程師，工程師確認調整金額後作為追加合同價款，與工程款同期支付。工程師收到承包人通知後14天內不予以確認也不提出修改意見，視為已經同意該項調整。
可調價格合同中合同價款的調整因素包括：
1、法律、行政法規和國家有關政策變化影響合同價款
2、工程造價管理部門公布的價格調整
3、一周內非承包人原因的停水、停電、停氣造成停工累計超過8h
4、雙方約定的其他因素
28天內索賠（費用、工期）
發包人未能按合同約定履行自已的各項義務或發生錯誤以及應由發包人承擔責任的其他情況，造成工期延誤和（或）承包人不能及時得到合同價款及承包人的其他經濟損失，承包人可按下列程序以書面形式向發包方索賠：
1、索賠事件發生後28天內，向工程師發出索賠意向通知
2、發出索賠意向通知後28天內，向工程師提出延長工期和（或）補償經濟損失的索賠報告及有關資料
3、工程師在收到承包人送交的索賠報告和有關資料後，於28天內給予答復，或要求承包人進一步補充索賠理由和證據
4、工程師在收到承包人送交的索賠報告和有關資料後28天內未予答復或未對承包人作進一步要求，視為該項索賠已經認可
5、當該索賠事件持續進行時，承包人應當階段性向工程師發出索賠意向，在索賠事件終了後28天內，向工程師送交索賠的有關資料和最終索賠報告。
承包人未能按合同約定履行自己的各項義務或發生錯誤，發包人可按以上索賠程序和時限向承包人提出索賠。（喵喵保）
Ⅳ 索賠的期限不是28天嗎怎麼這里是14天
[簡答題]甲公司投資建設一幢地下1層、地上層的框架結構商場工程，乙施工企業中標後，雙方採用《建設工程施工合同》(示範文本)(GF一1999一O201)簽訂了合同。合同採用固定總價承包方式，合同工期為405 d，並約定提前或逾期竣工的獎罰標准為每天5萬元。 合同履行中出現了以下事件。 事件一：乙方施工至首層框架柱鋼筋綁扎時，甲方書面通知將首層及以上各層由原設計層高4．30 m變更為4．80 m，當日乙方停工。25 d後甲方才提供正式變更圖紙，工程恢復施工。復工當日乙方立即提出停窩工損失150萬元和順延工期25 d的書面報告及相關索賠資料，但甲方收到後始終未予答復。 事件二：在工程裝修階段，乙方收到了經甲方確認的設計變更文件，調整了部分裝修材料的品種和檔次。乙方在施工完畢三個月後的結算中申報了該項設計變更增加費80萬元，但遭到甲方的拒絕。 事件三：從甲方下達開工令起至竣工驗收合格止，本工程歷時425 d。甲方以乙方逾期竣工為由從應付款中扣減了違約金100萬元。乙方認為逾期竣工的責任在於甲方。 【問題】1．事件一中，乙方的索賠是否生效?結合合同索賠條款說明理由。 2．事件二中，乙方申報設計變更增加費是否符合約定?結合合同變更條款說明理由。 3．事件三中，乙方是否逾期竣工?說明理由並計算獎罰金額。 答案：解析：1．事件一中，乙方的索賠是生效的。 理由：承包人應當在合同規定的調整情況發生後14 d內，將調整原因、金額以書面形式通知發包人，發包人確認調整金額後將其作為追加合同價款，與工程進度款同期支付。發包人收到承包人通知後14 d內不予確認也不提出修改意見，視為已經同意該項調整。 2．事件二中，乙方申報設計變更增加費不符合約定。 理由：承包人申報時間超出了規定的14 d的期限。 3．事件三中，乙方沒有逾期...
Ⅳ 二級建造師知識點： 承包人提出索賠的期限
你首先要搞清楚它們發生的順序啊
1工程期間工程款及索賠------2竣工付款證書----3-期間意外索賠---4最終內結算清容單-----5最終結算清單結清證書
（1）你到了2，當然不可以再談1了
（2）你提交4，可以包含3的內容，但期限到5終止
Ⅵ 關於承包人索賠程序中的時間期限說法正確的是( )。
A,B,C,E
答案解析：來
對於持續影響自時間超過28天以上的工期延誤事件，當工期索賠條件成立時，對承包人每隔28天報送的階段索賠臨時報告審查後，每次均應作出批准臨時延長工期的決定，並於事件影響結束後28天內承包人提出最終的索賠報告後，批准順延工期總天數。應當注意的是，最終批準的總順延天數，不應少於以前各階段已同意順延天數之和。規定承包人在事件影響期間必須每隔28天提出一次階段索賠報告，可以使工程師能及時根據同期記錄批准該階段應予順延工期的天數，避免事件影響時間太長而不能准確確定索賠值。
Ⅶ 什麼叫工程索賠時效
索賠時效是指施工合同履行過程中,索賠方在索賠事件發生後的約定期限內不行使索賠權則視為放棄索賠權,其索賠權歸於消滅的合同法律制度。
Ⅷ 索賠有效期
工程索賠時效是指施工合同履行過程中，索賠方在索賠事件發生後的約定期限內不行使索賠權的，視為放棄索賠權利，其索賠權歸於消滅的合同法律制度。約定的期限即索賠時效期間，一般為28天(根據通用條款)。該種索賠時效，屬於消滅時效的一種。
2、工程索賠訴訟時效
訴訟時效是權利人請求人民法院保護自己民事權利的期限，自權利人知道或應當知道權利受到侵害之日起計算。訴訟時一般為2年，但涉及商品質量不合格、人身損害、寄存保管、租金的，訴訟時效為1年。但訴訟時效從權利實際被侵害之日起最長不超過20年，有特殊情況的，人民法院可以延長訴訟時效期間。
3、訴訟時效與索賠時效的區別
索賠時效和訴訟時效存在根本的區別，訴訟時效是權利人請求人民法院保護自己民事權利的期限，是法定時效，不可隨意約定更改，指向的對象是法院。索賠時效是權利人請求義務人行使義務的期限，該期限是約定期限，指向的對象是義務人。索賠時效是除斥期間，超過索賠時效喪失的是實體權利，義務人給付的可以要求返回。超過訴訟時效即喪失勝訴權，實體權利不喪失，義務人給付的無權要求返還。
在工程合同履行中，合同雙方應重視合同的約定，積極履行合同。如果超過索賠進行索賠，將直接導致實體權利的喪失。喪失了實體權利，即使未超過訴訟時效，也只能面臨敗訴的後果。
4、工程停工後如何進行索賠
（1）弄清楚停工的責任歸於誰，如果發包人的原因導致停工的，承包人可以請求索賠哪些損失有以下七種：
①機械設備閑置費，包含租金和損耗；
②管理人員及工人的工資；
③因停工所額外支出的管理費，包含住宿、餐飲等；
④材料倉儲費；
⑤支付停工期間材料價格上漲的部分費用；
⑥因獲得的工程款的利息；
⑦因防止擴大損失而支出的費用
Ⅸ 施工合同索賠意向通知書提出期限為多少天
在索賠事件終了後復28d內，向監理工製程師提供索賠的有關資料和最終索賠報告。