『壹』 建築工程施工工期延誤罰款的最高限額是多少,有何依據
要看合同來的約定,自未約定的,罰款一般不得超過造成實際損失的30%。
建築工程施工工期延誤罰款的最高限額依合同的約定,如果合同約定的違約金(延期罰款屬違約金的性質)過高,則可要求人法院適應減少。違約金約定是否過高,要綜合考慮違約的程度,給對方造成的實際損失,以及約定的違約金占合同總價款的比例綜合判定。(一般超過合同總價款30%的,要求法院減少一般獲得支持的機率較大)
(1)建築施工合同期限延期擴展閱讀:
建築工程施工工期延誤罰款注意事項:
用戶需要注意工程工期延誤賠償金的基本原則為,若賠償金額代表了在合同簽署之時因工程項目不能在合同的最後期限之前完成,而造成業主損失的合理預測,此時的賠償金額是可以強制執行的。
時間一般都是工程施工的基本要素,若承包商沒能在約定的時間里完成項目,會造成工期延誤,這時根據此前約定的合同將產生相應的處罰。
『貳』 建築工程工期延期報告怎麼寫是增加項目導致超過合同工期!
增加項目就是工程變更嘛,工程變更必然引起工期變化,變更的內容需要變更通知,作為版合同補充文權件;或者就變更內容重新擬定合同和工期。
如果工程施工過程中遇到了地質條件變化、環境條件變化、自然因素重大變化,屬於人力不可抗因素或者建設方原因引起的,那麼工期也應當相應順延,並引起施工方對建設方的索賠請求。
如果是施工方自身原因引起的進度緩慢,延誤工期,那麼建設方一般不批准延期申請!
如果建設方要變更內容,就如你所說是增加項目內容,那麼你應該請建設方出具變更通知,並協商工期進度。
格式嘛,你寫的就挺好的。
『叄』 施工許可證開工後 延期 延長合同期限1年 可以嗎
《建築工程施工許可管理辦法》第八條的規定明確
建設單位應當自領取施工許可證之日起三個月內開工。即對領取施工許可證後的開工日期作出了限制。因故不能按期開工的,應當向市建設局申請延期,延期以兩次為限,每次不超過三個月。從該辦法可以看出,申請延期均是在沒能按期開工前。不能在開工後提出。
針對你的問題,我認為屬於是合同雙方當事人的申請合同竣工施工期限的順延問題,實質上既然已經開工,就規避了許可證的延期問題,就看合同當事人雙方的合意是否一致了。由於是建築施工合同,你們雙方協商一致並簽訂補充協議後,要到當地建設管理部門備案,這樣就完全合法了。司法實踐當中,對合同當事人合意一致的延期竣工交工問題,就我目前了解,沒有處罰性規定,也就是說,就看人家建設單位是否同意你們的延期要求了。
『肆』 建設工程延期上線不得超過合同的多少
法律、法規建設工程延期的所謂「上線」規定,建設工程施工合同通常也沒有這樣的約定。回但是,《建答築法》第九條規定,建設單位應當自領取施工許可證之日起三個月內開工,因故不能按期開工的,應當向發證機關申請延期;延期以兩次為限,每次不超過三個月。既不開工又不申請延期或者超過延期時限的,施工許可證自行廢止。所以建設工程也不能無限延期,如果施工許可證超出法律、法規的規定而廢止,應當重新申請或者辦理相關的手續後才能繼續進行。
『伍』 建築施工合同與開工日期相差1年,需要一個合同延期簽訂說明。理由充分、合理
延期導致來合同無法履行,又自沒有不可抗力的情形的,合同履行來說責任方要承擔違約責任,但現在甲方要乙方出具延期的說明,相當於變更合同的工期,變更需要雙方協商一致。現在如果施工方申請,甲方同意合同就變更了工期.如有追問請私信或騰訊留言
『陸』 施工合同中約定每日工期延期違約金。沒有約定最高違約金。如何處理
沒辦法,只能按照違約天數具體計算了,上不封頂。
『柒』 施工合同中工期延誤賠償金一天是多少最高是多少
一、根據《建設工程工程量清單計價規范GB50500-2013(09)》的相關規定,合同工程發生誤期的,除合同另有約定外,誤期賠償費的最高限額為合同價款的5%。承包人賠償後,也不能免除承包人按照合同約定應承擔的任何責任和應履行的任何義務。
二、法律依據:《建設工程工程量清單計價規范GB50500-2013(09)》
9.13誤期賠償
9.13.1如果承包人未按照合同約定施工,導致實際進度遲於計劃進度的,發包人應要求承包人加快進度,實現合同工期。
合同工程發生誤期,承包人應賠償發包人由此造成的損失,並按照合同約定向發包人支付誤期賠償費。即使承包人支付誤期賠償費,也不能免除承包人按照合同約定應承擔的任何責任和應履行的任何義務。
9.13.2發承包雙方應在合同中約定誤期賠償費,明確每日歷天應賠額度。除合同另有約定外,誤期賠償費的最高限額為合同價款的5%。誤期賠償費列入竣工結算文件中,在結算款中扣除。
9.13.3如果在工程竣工之前,合同工程內的某單位工程已通過了竣工驗收,且該單位工程接收證書中表明的竣工日期並未延誤,而是合同工程的其他部分產生了工期延誤,則誤期賠償費應按照已頒發工程接收證書的單位工程造價占合同價款的比例幅度予以扣減。
『捌』 政府采購法工程類合同工期可以延期嗎
你這個是不是服務期限的一個合同,個人認為你說的不是很合適,根據《政府采購專法》第五章第四十九條屬規定「政府采購合同履行中,采購人需追加與合同標的物相同的貨物、工程或者服務的,在不改變合同其他條款的前提下,可以與供應商協商簽訂補充合同,但所有補充合同的采購金額不得超過原合同采購金額的百分之十」。
注意在不改變合同其他條款的前提下這條,也就是說服務期限,是在政府采購活動中確定的,是合同雙方的要約、承諾,是合同的重要必備條款,應嚴格遵守。在規定的期限內雙方履行完合同,即意味著政府采購活動終止;如果超過這個規定的期限還未履行完合同,意味著必定有一方違約,雙方應按規定協商違約賠償事宜。
因此,上述兩種情況下都不應該有追加合同的情形發生。
『玖』 建設工程專業合同因項目工程延期還需備案續期
《中華人民共和國建築法》第二章第十條 在建的建築工程因故中止施工的,建設單位版應當權自中止施工之日起一個月內,向犮證機關報告,並按照規定做好建築工程的維護管理工作。
建築工程恢復施工時,應當向犮證機關報告;中止施工滿一年的工程恢復施工前,建設單位應當報犮證機關核驗施工許可證。