1. 不可抗力引起的人员窝工费和机械窝工费,建设单位该承担吗
不可抗力事件:
1、 工程本身的损害,因工程损害导致第三方人员伤亡和财产内损失以及运至施工场容地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担。
2、 发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用。
3、 承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担。
4、 停工期间,承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担。
5、 工程所需清理、修复费用,由发包人承担。
6、 延误的工期相应顺延。
可以索赔的有:清理费用10万,工程延期10天
人员机械的窝工都属于承包人停工损失
可参考14版教材 建设工程经济P259页案例,对不可抗力事情有详细的分析
2. 根据国际惯例,承包商自有设备的窝工费一般按什么计算。
关于这个问题,属于工程造价管理中的合同管理及索赔问题。根据国际惯例,专在索赔机械使用费时,如属果该设备是租赁的,一般按实际租金和调入调出费用的分摊计算索赔费用;如果是自有设备,应按台班折旧费计算,而不能按台班费计算,因为台班费中包括了设备的使用费,既然是窝工根本就不会使用机械,所以自然没有使用费,也就不能按台班费算了。此类索赔问题在国家注册一级建造师(工程经济)科目、注册二级建造师(实务科目)以及注册造价工程师(工程造价案例分析科目)经常作为考点,结合进度控制中的网络计划及流水施工考察考生解决工作中实际问题的能力。
3. 窝工费和机械停滞费的区别
1、窝工人工单价确定要求:窝工人工费不得以用工人工费计算,可以按合同约定的内窝工人工费容计取或按用工人工费单价的比例计取。
2、机械闲置费单价确定要求:若机械为施工单位自有机械,则机械闲置费单价按机械的折旧费/天计算,若机械为租赁机械,则机械闲置费单价按机械的租赁/天计算。
3、窝工费和机械闲置费计算时取费问题:窝工费和机械闲置费计算时取费只计算规费及税金,不计算利润和管理费。
4、计算方法:(窝工费单价+机械闲置费单价)*窝工天数*(1+规费费率)*(1+综合税率)
4. 如何计算建筑工程窝工费损失
停窝工损失费指施工单位按合同规定或双方协定的条款进入现场后,如因设计或建设单位责任造成停窝工损失的费用,由建设单位负责。内容包括:现场施工机械在停窝工期间的停滞费和现场工人在停窝工期间的工资以及周转性材料的维护和摊销费。
施工机械的停窝工损失费:定额中机械台班的停滞费*停滞台班量;
工人停窝工损失费:每工单价(25元)*停窝工总工日数,再以停窝工工资总额的30%作为管理费;
周转性材料的停窝工损失费可按实结算。
按上述规定计算的停窝工损失费总和,只计取税金,其中,机械停滞台班量和工人停窝工总工日数,均应扣除法定节假日。
下图右上角为工地上现场窝工照片
拓展资料:
《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第27条规定:“丧葬费按照受诉法院所在地上一年度职工月平均工资标准,以六个月总额计算。”
3.1上述司法解释实际上只规定了一种赔偿办法,即:定额赔偿办法,实行一次性给付赔偿。
3.2一次性赔偿丧葬费,就是按照标准确定赔偿金额。按照最高法院司法解释规定的办法,就是按照受诉法院所在地上一年度职工月平均工资标准,赔偿6个月。其中,职工月平均工资应当按照政府统计部门公布的各省、自治区、直辖市以及经济特区和计划单列市上一年度职工月平均工资的统计数据确定。
5. 建筑工程施工机械的窝工费用应如何计算
一般在你们签订合同中都有约定,建筑工程施工合同中都有说明在因回甲方原因导致施工暂答定施工超过合同约定的时间将给予施工单位人工费和机械费进行补偿并支付合理利润。
如果是没有这条的话,那你就得给你老板说明 情况了,看看他的意思然后你才开始工作。
原来我们遇到类似情况都是采取的先向甲方打一个关于暂定施工的函,说明我们的施工进度然后将施工现场的机械设备和管理人员全部列上去,交甲方时要他们在上面签证,只要他们确认有这么机械设备和管理人员那我们开始收集资料算钱了。
关于如何计算的问题:一、合同有规定按合同执行
二、合同无规定那按照一边情况下停工7天就要进行工期和相关费用的索赔。机械费用你看按折旧算好还是按租赁好,反正那个好算那个。甲方又不知道那机械设备是你自有还是租赁的。自有的也可以找一家单位签一个假合同。
6. 非施工单位造成的窝工费和机械闲置费如何计算
1、窝来工人工单价确定要求:窝工自人工费不得以用工人工费计算,可以按合同约定的窝工人工费计取或按用工人工费单价的比例计取。
2、机械闲置费单价确定要求:若机械为施工单位自有机械,则机械闲置费单价按机械的折旧费/天计算,若机械为租赁机械,则机械闲置费单价按机械的租赁/天计算。
3、窝工费和机械闲置费计算时取费问题:窝工费和机械闲置费计算时取费只计算规费及税金,不计算利润和管理费。
4、计算方法:(窝工费单价+机械闲置费单价)*窝工天数*(1+规费费率)*(1+综合税率)
7. 窝工费和机械停滞费的区别
1、窝工费是人员窝工,机械停滞费是机械窝工。
2、原因有施工方责任,有甲方回原因。机答械有自有机械,有租赁机械。
3、建设工程窝工费,是指承包商(包括合法分包商)在进入施工现场后,不能按照总包合同约定或者分包合同约定或者开工通知书指令或者设计安排进行施工,使得施工进度慢于计划进度或者合同约定进度而造成原来按照进度计划所配备的施工人员或施工机械设备不能正常施工而产生的费用。本文所指建设工程,是特指一般工业及民用建筑、水利水电工程、路桥工程、市政工程、铁路港口建设工程、民用航空港工程等以土建为核心或主要工作内容的建设项目。
4、机械停滞费的计算:如系租赁机械,一般按实际租金和调进调出费的分摊计算;如系承包商自有设备,一般按台班折旧费计算,而不能按台班费计算,因台班费中包括了设备使用费。
8. 建筑工程中人工、机械窝工费都怎么算怎么取费那个文件有说明
窝工的费用索赔工资不是按平时工日工资,而是按窝工工资处理,机械费补偿=外租赁费+内摊销费,不可以对窝工费和闲置费索赔管理费和利润。
9. 工程索赔中的机械搁置费是怎么取费的按百分之多少来取的
闲置机械又要分是自有机械还是租赁机械,自有机械的窝工索赔: 机械索赔费=折旧费×窝工时间 租赁机械的窝工索赔: 机械索赔费=租金×窝工时间(机械闲置不产生运行成本)。
费用索赔以补偿实际损失为原则,对发包人不具有任何惩罚性质。实际损失包括直接损失和间接损失两个方面。因此,所有干扰事件引起的损失以及这些损失的计算,都应有详细的具体证明,并在索赔报告中出具这些证据。
对于窝工一般情况下不考虑管理费和利润(合同法第284条 因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用)。
变焦镜头变动焦距时,变倍镜组和补偿镜组的移动量和移动方向,均靠凸轮槽推动控制,使联动保持正确的方式。与光学补偿相比,前者构造特殊而复杂,但镜头小,便于像差补偿。
(9)窝工施工机械使用费扩展阅读:
索赔费用的组成:
(1)人工费。对于索赔费用中的人工费部分包括:人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用;由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用。
法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费等。
(2)材料费。对于索赔费用中的材料费部分包括:由于索赔事项的材料实际用量超过计划用量而增加的材料费;由于客观原因材料价格大幅度上涨;由于非施工单位责任工程延误导致的材料价格上涨和材料超期储存费用。
(3)施工机械使用费。对于索赔费用中的施工机械使用费部分包括:由于完成额外工作增加的机械使用费;非施工单位责任的工效降低增加的机械使用费;由于发包人或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。